2024年优质的【长泰区】漳州长泰区农村公路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程补遗书-中标公示网-中标网

【福建,漳州市】【长泰区】漳州长泰区农村公路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程补遗书

标签：变更福建【长泰区】漳州长泰区农村公路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程补遗书漳州市长泰区坂里乡人民政府招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-09

发布时间	2024-10-09	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	项目名称	立即查看
网址	立即查看	填报单位	立即查看
更正内容	立即查看	设备词	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

变更公告详情

环节已完成选中环节未完成 data-status="1"已完成， 0 为未完成， 2为当前选中招标公告招标答疑最高限价***中标候选人公示中标公告合同签署漳州***区农***路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程补遗书致：各潜在投标人 1、若投标人需要查看施工图请登录网易邮箱自行下载：***979@163.com；密码：wangyi!123456。在草稿箱里：漳州***区农***路灾后修复工程-坂里乡灾后修复工程--施工图。 2、合同专用条款里的项目专用合同条款数据表，以补遗书的数据表为准：序号条目号信息或数据 1 1.1.2.2 发包人：***市***区坂里乡人民政府地址：***市***区坂里乡***街75号邮政编码：363900 2 1.1.2.6 监理人：签订施工合同后通知地址：签订施工合同后通知邮政编码：签订施工合同后通知 3 1.1.4.5 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年1 4 1.6.3 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前28天签发图纸修改图给承包人 5 3.1.1 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额***项工程签约时合同价***或累计变更超过了签约合同价*** 6 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / 7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / 8 8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后14天内承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后7天内 9 11.5（3）逾期交工违约金***元/天 10 11.5（3）逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价***11.6 提前交工的奖***元/天 12 11.6 提前交工的奖金限额： / %签约合同价***5.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价***了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 14 16.1 ○因物价***按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理若按第16.1.1项的约定采用公式进行调价***式进行一次调整 √合同期内不调价***17.2.1（1）开工预付款金额***%签约合同价***17.2.1（2）材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %5 17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 18 17.3.3（1）进度付款证书最低限额： / %签约合同价*** 19 17.3.3（2）逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费‰/天7 20 17.4.1 质量保证金金额***合同价***工验收时本标段在信用考核中被***省交通运输厅评定为AA级，发包人给予 / %合同价***金的优惠9。质量保证金是否计付利息： ○是，利息的计算方式： √否 21 17.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 22 17.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 23 18.2（2）竣工资料的份数： 8 份 24 18.5.1 单位***：否如单位***，需要施工期运行的单位***： / 25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / 26 19.7（1）保修期：自实际交工日期起计算 5 年10 27 20.1 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ 28 20.4.2 第三者责任险的最低投保***元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2.5‰ 29 24.1 争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 1 缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年。 2 逾期交工违约金限额一般应为10%签约合同价***于工程规模不大、工期较短的工程，可以不进行调价***工预付款金额***0%签约合同价***主要材料，一般应为70%〜75%，最低不少于60%。 6 国际上一般按月平均支付额的0.3〜0.5倍计算，我国可按0.2〜0.3倍计，以利承包人资金周转。 7 相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。 8 质量保证金最高不超过合同价*** 9 若交工验收时本标段在信用考核中被***省交通运输厅评定为AA级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人2%合同价***金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。 10 保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。注：①本补遗书作为招标文件***，若招标文件***，以本补遗书为准。 ②各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，由此引发的后果由投标人自行承担。招标人：***市***区坂里乡人民政府招标代理机构：*** ******月***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：【芗城区】智慧创意产业基地（方案设计、初步设计及概算）
下一篇：【龙海区】龙海区中型水闸除险加固工程—新八孔、新三孔、旧三孔施工补充通知（一）

变更公告详情

会员特色服务

行业导航

审批项目