焦作车务段济源车站视频会议室整修采购公告

焦作车务段济源车站视频会议室整修项目发包公告

（项目编号***e="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: 宋体;">JZCWD-LXGC-2022-0078）

1.发包条件

本发包项目焦作车务段济源车站视频会议室整修 ***焦作车务段批准建设，***焦作车务段，***焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

1.利用既有房屋整修52平方米；

2.拆除原有隔墙一面，拆除房间内现有装饰及涂料层，安装护墙板，暖气罩，新做艺术造型吊顶，拆改门窗；

3.***路暗配新做，安装灯具、灯带；

4.其他的整治项目。

5.相关事项以现场实勘为准；

2.2建设地点：***市；

2.3发包范围：***焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.4计划工期：20日历天。

2.5包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2本次发包不接受联合体承包。

3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2022年11月***日至2022年11月26日，每日上午8时至11时***分，下午14时***分 至18时***分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点***，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发包人：***焦作车务段

地址：***省***市***区***街18号

邮编：454000

联系人：郭工

电话：***

电子邮件：***00@qq.com

中***路郑州局集团

***焦作车务段

*********年11月22日