政府采购竞争性谈判文件

项目名称：***市***区人民法院采购包场法庭***度维修项目

采购单位：***市***区人民法院      

代理单位：***

二○二三年九月十九日

第一部分  竞争性谈判公告

根据政府采购相关法律法规的规定，就***市***区人民法院采购包场法庭***度维修项目进行竞争性谈判，欢迎符合要求的单位***。

一、项目名称：***市***区人民法院采购包场法庭***度维修项目

本项目主要内容简介：详见项目需求。

二、本项目最高限价***>10.1961，投标报价***价***报价***nt>

三、投标供应商的资格要求:

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②上一年度的财务状况报告（提供承诺书）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件***）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件***）。

2.投标供应商其他资格要求：

1投标的供应商必须具有建筑工程施工总承包叁级及以上施工资质和企业安全生产许可证。

2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质和安全生产考核合格证B证。

3.本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性谈判。

五、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录***市***区人民法院官网自行下载。

六、投标截止及开标时间：2023年9月27 日14时30分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：***市***区人民法***楼会议室

八、联系方式：  

采购单位：***市***区人民法院

采购单位***：施永华  联系电话：***999

代理单位：***

采购代理机构***：陈女士 联系电话：***

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位***；对有关采购文件的询问，请与采购代理机构***。

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分  采购项目需求

第一章有关要求说明

1．优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

第二章采购项目内容与服务要求

一、采购项目需求：

注：1、本项目为维修项目投标单位***，结合现场实际合理报价***nt>

      2、本项目投标报价***报价***费用、管理费、利润、施工安全文明措施费、其他措施费、规费以及税金等为完成本项目施工全部费用在内。结算时，涉及的材料价***策性调整均不作调整。

二、采购项目质量要求：施工达到合格标准（以甲方验收合格为准）。

第二章采购项目商务要求

（一）服务时间、地点：

1.工期要求：签订合同后***日历天内完成施工并通过验收。

2.工程地点：***市***区包场人民法院

（二）付款方式：工程竣工验收合格后付合同价***nt>95%，余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

（三）售后服务

1、质保期：两年（自本项目竣工验收合格之日起计算），具体详见《工程质量保修书》。

（四）其它相关说明：

1.中标供应商按中标通知书规定时间与采购单位***。

2.无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。招标文件*****元现金,开标现场收取，售后不退。

3．投标人需自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价***据现场情况考虑相应的维修方案及投标报价***、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可。现场勘察联系人：***，联系电话***999。

4、中标单位******元，投标报价***虑该费用在内。

第三部分   投标人须知

一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   合同相关要求

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式   

二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件***，如对本次招标文件***，***，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件***。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件***。

2.投标供应商应认真审阅招标文件***、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件***，或者投标文件没有对招标文件***，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位******。采购单位******、修改将构成招标文件***，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位***、延长投标截止时间***，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件***，均由投标供应商自负。

6.采购单位***。

三、投标文件的制作

1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构***。复印件请加盖单位***。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位******。）

3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位***。副本可复印，但须加盖单位***。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价***独密封，投标报价***投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位***，并注明于开标前不得启封。

（7）如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、 投标报价***t>

（1）本项目为交钥匙工程，投标报价***t>包括人工费、材料及设备费、机械费、安装调试费、管理费、利润、施工措施费以及规费税金等全部费用在内。

（2）本报价***效力，请供应商严格按项目要求报价***nt>并由法定代表人或被授权人签署，加盖单位***（涂改无效）；

（3）投标人应对招标文件***，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行现场最终报价***场报价***/font>

（5）本项目最高限价***ont>10.***元，投标报价***价***报价***nt>

5、履约保证金

中标供应商需向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标价***nt>5%，在领取中标通知书前汇到招标人指定账户，在项目履约结束后予以退回（无息）。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点***投标截止时间***。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标报价***高限价***t>

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、未按照招标文件***、签署姓名；未装订或未按照招标文件***、未按照招标文件***；未有效授权；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4、未能提供合格的资格文件；

5、投标人未对招标文件***；

6、与招标文件***；

7、开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9、评标委员会一致认为报价***市场价***价***ont>

10、评标委员会认为其他不合理情况的；

11、不符合法律、法规和本招标文件***。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间***：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件***3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件***、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分   开评标

一、开评标程序

1、 招标人组织开标

(1）招标方在招标文件***，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价***不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

(5)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(6)评委会不得向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

2、评委会由相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

 (1)评审内容    

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据.

（2）相应的规定

如果单价***总价***，以单价***果为准；单价***有明显错位的，应以总价***与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3、 中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公示1个工作日。公示期满，如无异议的，由招标人签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。公示期满，如无异议的，中标人须在中标公示期满后***日内领取中标通知书，否则视为中标人放弃本项目的中标权。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

二、评标办法

采用最低评标价***ont>即在全部满足招标文件***，依据统一的价***最低报价***低的投标供应商作为中标供应商。如果出现相同的最低报价***低报价***续报价***最低报价***时的最低报价***选人。

第五部分  合同相关要求

合同最终稿由供需双方协商后确定。

1、中标公示期满后***日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，合同一式四份(采购单位、供应商各二份)。如在规定的时限内因中标方原因没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件***，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位***、质监、公安等行政执法部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。

4、中标人如没有在合同规定的时限内完工，招标人将向中标人发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。

5、采购单位***中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

拟签订的合同文本

工程发包方：（以下简称甲方）

工程承包方：（以下简称乙方）

***市***区人民法院采购包场法庭***度维修项目经***  月 日招投标确定，本工程由乙方负责实施。根据招标文件、《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，双方协商一致订立本合同。

第一条：项目名称：***市***区人民法院采购包场法庭***度维修项目  

第二条：项目地点：***区包场法院  

第三条：项目内容：详见本工程工程量清单；

第四条：承包方式：   双包***       

第五条：中标价***nt> 人民币大写***      

¥             。

第六条：合同工期：

计划开工日期：年月日

计划竣工日期：年月日

工期总日历天数：***日历天。（开工时间以甲方通知为准，如由于现场原因不能正常施工的，乙方应及时办理延期手续）。承包方在保证质量及安全的前提下，确保施工进度，如有延期，每延迟一天，扣工程款第七条：工程质量要求达到合格标准。

第八条：施工安全：本工程实施过程中中标单位***，施工过程中发生的一切事故由中标单位***。

第九条：

工程质量奖罚办法：按施工验收规范进行验收，实行按工序验收法，工程竣工达到合格等级，不奖不罚。如验收不合格，将作经济处罚。整改后仍不合格，则甲方有权终止本合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

第十条：所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证（质保书）和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

第十一条：双方的权利义务

1、甲方应在开工前向乙方交底施工要求。

2、乙方应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，并协调好施工周边环境，按期保质完成施工内容。

第十二条：竣工验收与决算

1、本工程在竣工后七天提出竣工报告单和完整的竣工材料，甲方在接收材料后十天内组织验收，办妥验收手续。

2、本项目采用固定总价***性包死），本合同价***t>包含人工费、机械费、材料费、管理费、利润、施工文明措施费、其他措施费以及规费税金等全部费用在内，结算时不增加其他任何费用。

3、工程结算时不考虑施工期间政策性调整***市场风险。

4、所有材料检验、检测费由施工单位***，且施工单位***。

第十三条：付款方式

工程竣工验收合格后付合同价***nt>95%，余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（以上付款均不计利息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，如项目需审计，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额***作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额***违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额***违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额***违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

第十四条：质量保修期

  本工程质量保修期为两年  ，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第十五条：其它

1、施工中甲方对乙方实施技术指导和质量监督，乙方应予服从。

2、严禁乙方将工程转包、违法分包，如被甲方发现乙方将工程转包、违法分包的，立即终止合同，已完工程量不予结算，且没收全部履约保证金，并追究法律责任。

3、本工程使用材料必须符合规范要求，如施工过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣工程款的10%，并乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量工程量按70%结算工程款。

4、乙方应确保农民工工资100%足额支付。

5、乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担工程款总额20%的违约金，并直接在应付工程款中扣除。

6、当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。

7、发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价***量工程量的70%计算。

8、进入现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。

第十六条：

1、因履行本合同发生争执，可由双方协商解决。协商不成的，按照下列第（2）种方式解决：

（1）提交南通仲裁委员会仲裁；

（2）依法向工程所在地的人民法院起诉。

2、本合同经甲乙双方法定代表人（委托人）签字盖章后生效，甲方派       同志为现场负责人，乙方派      同志为施工负责人。

本工程的相关招标文件***。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲    方(公章)：***乙   方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

***   月   日***年  月   日　

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就***          （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排***道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人所施工的内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为/年，其中外墙弹性涂料为 / 年；

4．电气管线、给排***道、设备安装工程为/年；

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6．住***区内的给排水设施、道路等配套工程为 /年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为两年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位***，单位***。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

  发包人(公章)：***       承包人(公章)：

  地  址：******地  址：

  法定代表人(签字)：***    法定代表人(签字)：

  委托代理人(签字)：***    委托代理人(签字)：

  电  话：******电  话：

  传  真：******传  真：

  开户银行：***             开户银行：

  账  号：******账  号：

  邮政编码：***             邮政编码：

附件2

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价***物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位***，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价***礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程***市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　              承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

年　  月     日　　　　　　　　　　　       年　月   日

附件3

安全生产合同

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构***，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构***，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位***，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本陆份，共计捌份。

   甲方：（公章）***    乙方：公司（公章）

   法定代表人（签字或盖章）             法定代表人（签字或盖章）*** 

年     月    日***       年     月    日