襄阳客运段高铁乘务车间模拟训练室建设工程采购公告

采购编号***an style="font-family: 宋体; line-height: 150%; 16.0000pt;">WHTL-FJXT-2023-220

*** （被邀请申请人名称）：

1.采购条件

本采购项目襄阳客运段高铁乘务车间模拟训练室建设工程已由***以客运部、职培部等部门的建设许可批准建设，项目业主为***，建设资金来自***职培部职教经费，项目出资比例为100%，采购人为***襄阳客运段，采购代理机构******/***。项目已具备采购条件，现邀请你单位***襄阳客运段高铁乘务车间模拟训练室建设工程WHTL-FJXT-2023-220-001标段的竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 本采购项目的建设地点：襄阳客运段管内。

2.2 本采购项目的建设规模：拟建襄阳客运段高铁乘务车间模拟训练室,以高铁车厢为原型按比例仿真，动车组车厢内的设备全部实景装修设计，包含车体标识等内涵建设。客室***区包括商务座、一等座、二等座，车厢配备可手动开启式塞拉门、安全设备、灭火器、防护网、应急过渡板、基本服务设施、备品等。

2.3 本采购项目的计划工期：30个工作日。

2.4 本采购项目的采购范围：包括高铁乘务车间模拟训练室建设等工作。

2.5 本采购项目的标段划分：1个标段，标段号：WHTL-FJXT-2023-220-001。

2.6 其他：/。

3.申请人要求

3.1资格要求：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效的营业执照，同时具备一般纳税人资格。

（2）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书。

（3）具备有效的安全生产许可证。

（4）近5年（递交谈判申请文件之日起前5年内，以合同签订时间为准）具有1个及以上已完工类似业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（5）没有被暂停或取消谈判资格。

（6）近3年内（递交谈判申请文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交谈判申请文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交谈判申请文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在失信行为或被限制投标的不良行为。

（7）***段管工程管理信息平台合格施工队伍库中襄阳客运段准入的C级及以上施工单位***B级及以上施工单位。

3.2本次采购不接受联合体谈判。

3.3 资格审查方式：资格后审。

4.谈判文件的获取

4.1 凡拟被邀请参加谈判者，于2023年9月12日至2023年9月15日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午08时至12时，下午14时至18时（北京时间，下同），在九州饭***楼开标大厅（***市***区***路529号）持法人授权委托书或法人身份证明及二代身份证原件领取谈判文件，或填写好谈判文件登记表（见附表1）发送至邮箱：***4@qq.com，采购代理机构***。

5.谈判申请文件的递交

5.1递交谈判申请文件的截止时间***（谈判截止时间***，下同）为2023年9月20日09时00分，地点：九州饭***楼开标大厅（***市***区***路529号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照谈判文件要求密封的谈判申请文件，采购人不予受理。

6.确认

你单位***后，请于2023年9月15日24：***时前以书面形式确认是否参加，确认函请发至采购代理机构***（确认函须加盖单位***），邮箱地址：***4@qq.com。

7.其他说明

申请人在购买谈判文件后，由于各种原因无法参与谈判的，应在本项目递交谈判申请文件截止时间***前2日书面告知采购人，并说明不能参加谈判的原因，***相关处室施工单位***。

8.联系方式

***襄阳客运段

2023年9月12日