***市***区集中式光伏发电项目专业分包采购公告

***

***市***区集中式光伏发电项目

专业分包询价***pan>

（项目编号***e="font-family:仿宋_GB2312">CNEC***001-GCXJ-24-0016）

1.1采购条件

***（以下简称“采购人”）已承建***市***区集中式光伏发电 项目，该项目已具备采购条件，现对该项目的 专业分包 采购进行公开询价***供应商。

1.2项目概况与采购范围

1.2.1工程名称：

***市***区集中式光伏发电专业分包

1.2.2项目地点/交货地点：

***省***市***区

1.2.3采购范围及要求：

详见报价***pan>

1.2.4计划工期：

开工日期：2024年09月30日 （具体以招标人发出的开工令为准）；

首次并网时间：不晚于2024年11月30日

全容量并网时间：不晚于2024年12月30日

由于政府政策调整等其他因素引起的工期延误，相应工期予以顺延（以发包人书面同意为准）。

1.2.5质量要求及标准：

工程质量符合国家标准、行业规范 、设计要求及发包人各项工程质量管理制度标准。

1.3供应商资格要求:

1.3.1营业执照：

具有有效的营业执照，且营业执照在有效的经营范围内；

1.3.2资质要求：

电力工程总承包三级及以上或机电工程总承包三级及以上。

1.3.3安全生产许可证：

需要

1.3.4信誉要求：

具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站：www***）中的供应商参加本项目的采购活动。

1.3.5人员要求：

根据要求满足施工全过程的管理人员数量和机械数量；应具有机电工程专业二级注册建造师执业资格的项目经理（应提供相关业绩等证明材料）

1.3.6纳税人资格：

供应商必须具备一般纳税人或小规模纳税人资格，被采购人纳入采购人或采购人所属上级单位***；

1.3.7联合体投标：

本次采购不接受联合体投标；

1.3.8近年发生的诉讼及仲裁情况：

应说明供应商近三年败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构***、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。若供应商无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺。

1.4询价***获取

1.4.1询价***售方式：

***电子采购平台 （http***.com）（以下简称“采购平台”）进行发布，供应商已注册有采购平台账号的，可直接登录报名，否则供应商须于询价***售截止时间***，注册操作说明可依次点击“供应商注册”“供应商注册指引”自行下载查阅。

1.4.2询价***售时间：

 2024 年***月***日***时***分至******月***日***时***分（北京时间）。

1.4.3询价***价***an>

每标段询价***价****元整，请在签收询价***由供应商账号打入下方指定账号，售后不退。

询价***用收款账户相关信息为：

单位***：***

开 户 行：华夏银行长沙分行营业部

银行账号：***

1.4.5应答保证金：

要求递交应答保证金：

应答保证金的形式：银行转账或银行保函

应答保证金的金额***

收款单位:***

开户银行：华夏银行长沙分行营业部

账号：***

要求：1.汇款时须注明:“项目名称***”+应答保证金

2．选择银行转账，应答保证金须从应答供应商开立的基本存款账户转出。最迟在采购人与成交人签订合同后***日内，向未成交的供应商和成交人退还应答保证金。应答保证金的退还按照原支付应答保证金单位******。

1.4.4报名：

电子版采购文件将在中国核工业集团电子采购平台（http***. com）进行发布。供应商已注册为中国核工业集团电子采购平台会员的，可直接登录报名；其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间***（http***.com）在线注册，交纳相关费用及应答保密承诺函的签署盖章，点击报名前需上传标书款汇款回执单、保密承诺函（附件一）、授权代理书（如有）、营业执照、资质证书（以上文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），报名文件经采购人审核后方可下载采购文件。 

中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动报名入口，未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。

因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求，造成无法报名、报名错误等情况的，供应商须自行承担责任。

1.5应答文件的递交

1.5.1 提交应答文件方式：

供应商应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“采购平台”提交；线下应答文件应邮寄至采购人地址，通讯地址***“1.6.联系方式”。

1.5.2 提交应答文件截止期：

  ******月***日***时 00 分（北京时间），应答文件应按询价***定时间、地点***，逾期送达的应答文件将被拒收。

1.6 联系方式：

采购人：***        

地  址：***市***区***路6号马栏山创意中心B栋***楼

联系人：******

联系电话：***942           

电子邮件：xtgcsybsw@163.com 

1.7 其他说明：

（1）本次采购活动的最终解释权在采购人。

（2）供应商须遵守采购人的保密规定（见应答保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。

（3）***发布的采购信息进行诈骗的行为，***将不承担任何责任，并保留追究相关责任人责任的权利。

（4）电子版询价***纸质版询价***有同等的效力，当电子版询价***纸质版不一致时，以纸质版询价***准。

（5）本次采购不分标段；

（6）未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

① ***代为购买采购文件的；

② 购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、***名称***。

***

系统工程事业部

    ******月***日