***市轨道交通7号线工程车站机电安装及装修施工项目（第二批）SRT7-13-1、SRT7-13-5、SRT7-13-7标段施工招标

资格预审公告（代招标公告）

1．招标条件

本招标项目***市轨道交通7号线工程车站机电安装及装修施工项目（第二批）（项目名称）已由***省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）《省发展改革委关于***市轨道交通7号线工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2019〕1176号）（批文名称****** style="color: rgb(51, 51, 51);">***，招标人为***，招标代理机构******。项目已具备招标条件，现对该项目SRT7-13-1标、SRT7-13-5标、SRT7-13-7标（标段）的施工进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2．项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的建设地点：***市轨道交通7号线

2.2建设规模：（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等）

2.3标段划分

标段编号***ass="ql-align-center">标段名称

招标范围

合同估算价***ong>

定额工期

（日历天）

招标工期

（日历天）

E***05

SRT7-13-1

包括3个车站（莫阳站、相***道北站、高铁苏州北站，不含商业开发）及***区间的机电设备安装及装修。主要包括动力与照明系统、通风空调系统、给排水系统(暂定)：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。

17508.79

817

E***07

SRT7-13-5

包括4个车站（中央公园站、***路站、娄葑站、***路西站，不含商业开发）及***区间的机电设备安装及装修。主要包括动力与照明系统、通风空调系统、给排水系统(暂定)：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。

22369.47

817

E***06

SRT7-13-7

包括4个车站（***路南站、澄***路站、***路站、南延1站，不含商业开发）及***区间的机电设备安装及装修。主要包括动力与照明系统、通风空调系统、给排水系统(暂定)：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。

24622.02

817

2.4其他: 企业允许申请标段数：2    项目负责人(项目经理)允许申请标段数：2。

3．申请人资格要求

3.1资质条件：投标人须具备具有①机电工程施工总承包一级资质，或建筑机电安装工程专业承包一级资质且同时具备消防设施工程专业承包一级资质；和②建筑装修装饰工程专业承包一级资质；如为联合体，牵头方须满足①，联合体另一方须满足②。（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2业绩要求：

是否有此类要求：√是□否

√投标人 □项目负责人 承担过类似工程；

2016_年_6_月_1_日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过①城***道交通车站（或车辆基地）的机电安装工程业绩或单项合同***元及以***楼宇机电安装工程业绩，和②单项合同内含有金额***万及以上的内装修装饰工程业绩，如为联合体，牵头方须满足①，联合体另一方须满足②工程；

类似工程认定标准：

□类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收报告的原件扫描件，施工合同证明材料还需提供***省***市场监管与诚信信息一体化平台或全国***市场监管公共服务平台相应查询网页截图。

√_需提供合同和竣工验收资料的原件扫描件。     

3.3项目负责人要求：

投标人拟派项目负责人须具备机电工程一级注册建造师证书（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位***。（同时在两个及以上单位***（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点***。

3.4财务要求：无                                                  。

3.5信誉要求：无                                                  。

3.6其他要求：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 ；

（3）投标人需提供有效期内的《***市建筑业企业年度信用手册》，无***市建筑业企业年度信用手册的外地建筑业企业进苏承揽业务须按苏住建建[2018]14文执行，需提供《外地进苏建筑业企业信息登记书》；

□本工程不接受最新年度***市建筑业企业信用评定等级为C类及以下投标人参与投标。

□近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

□近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

□近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所***省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

□近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价***履约评价***单如下：

3.7本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：以联合体形式申请资格预审的，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，并附有联合体投标协议,联合体投标协议中须明确各方的职责和范围；项目经理必须是联合体牵头单位***；联合体组成方不得超过2家，联合体的牵头单位***（安装）工程施工总承包一级，或建筑机电安装工程专业承包一级资质且同时具备消防设施工程专业承包一级资质；联合体各方不得再单独以自己名义，或者参加另外的联合体投本批次标，如有违反将取消联合体及各方的投标资格；。 

 4．资格预审方法

本次资格预审采用合格制（合格制/有限数量制）。

是否对所有资审合格的投标申请人发放投标邀请书

□是√否 每个标段，当通过符合性、完整性审查的申请人少于9家，重发公告；当通过符合性、完整性审查的申请人等于9家，全部入围；当通过符合性、完整性审查的申请人多于9家时，按照苏住建建〔2019〕50号由招标人从中选择9家投标申请人参与投标。

5．资格预审文件的获取

5.1资格预审文件获取时间为： 2022年7月5日***时***分至2022年7月12日***时***分；

5.2资格预审文件获取方式：潜在申请人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

6．资格预审申请文件的递交

6.1 递交资格预审申请文件截止时间***（申请截止时间***，下同）为2022年7月19日9时30分。

6.2 逾期提交的资格预审申请文件，招标人不予受理。

7.其它明确事项

（一）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（www***）网站查询结果为准。

（二）根据***市住房和城乡建设局《市住房城乡建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》（苏住建建〔2019〕50号），招标人在招标活动结束后将招投标过程中发现的失信行为上报监管部门。

（三）本项目执行《***市轨道交通参建企业履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔2021〕208号）。

（四）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额***判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额***）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额***判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额***）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。

（五）6、7、8号线工程机电安装及装修类施工项目分批次进行招标，一家单位（***为限，如为央企，***；如为其他企业，***）所有投标人（如为联合体，指联合体各方，联合体双方可为同一集团的独立法人企业）一***路最多允许中一个标段，3条线累计最多允许中2个标段。

本批次共分3个标段，最多允许同时申请参与2个标段投标（同一集团最多允许一个投标人参与本批次投标，已在7号线第一批中标的或已在6、7、8号线中累计中标2个标段的投标人不得参与本批次投标），最多允许中1个标段，定标标段顺序为：SRT7-13-7标→SRT7-13-5标→SRT7-13-1标。某一投标人在任一标段上已被推荐为第一中标候选人的，则在其他标段不再被推荐为中标候选人。拟中标人不得自行改变其推荐中标顺序，否则取消其中标资格。注：***的界定：如为央企，***；如为其他企业，***。

（七）重要告知：

1）本项目招标采用电子招投标模式（含资格预审和投标），投标申请人应当使用“招投标文件制作软件”制作成完整的资格预审申请文件及投标文件，并上传交易平台，不接受书面递交文件。请各投标人提前完成企业信息、业绩和奖项（如有）等材料的录入公示工作，以免影响后续资格预审及投标工作。

2）资格审查及定量评审中所涉及的类似业绩和奖项（如有）将采取网上预公示的模式，各投标单位***，完成之后业绩和奖项（如有）将发布到***市公共资源交易平台/***市公共资源交易中心网站-交易信息-建设工程-轨交招标项目业绩公示栏，各单位***、完整性进行负责，具体操作过程请查看附件操作手册《“参***道交通项目投标”业绩公示操作指南》（http***om.cn:8086/ztzl/028001/***/751c997a-fe8a-4358-a4f0-bbb7c01c9342.html）。

3）请投标人尽早根据招标公告要求完成资格审查及定量评审中所涉及的类似业绩和奖项（如有）录入及公示，业绩和奖项（如有）公示时间不得少于72小时（以递交资审文件截止时间***）。因未按规定提前公示而引起的资格预审不合格等结果由投标人自行承担。

4）投标人自行录入的业绩一经公示，不得自行删除、修改、撤回，请投标人谨慎录入公示业绩内容，确保相关信息、附件全面真实有效、并能反映公告资格条件的所有内容。若已公示的业绩需新增相关证明材料，请投标人向招标人提交书面申请【格式自拟，列明项目名称***，可编辑WORD档及加盖单位***】进行增录。

5）投标人公示的业绩如存在弄虚作假，相关情况将报建设主管部门认定，采用弄虚作假业绩进行投标的项目一经查实取消其投标资格、中标资格，并报建设主管部门，可能承担按照《招标投标法实施条例》第六十八条[弄虚作假的责任]予以处罚的风险。

6）投标人制作资格预审文件时，类似工程业绩和奖项（如有）必须从企业业绩库中选择（已预公示满72小时的），业绩和奖项（如有）认定以此为准。自行上传的或未经公示的业绩和奖项（如有）资审时不予认可。定量评审涉及的业绩和奖项（如有）应全部放入资审文件中“其他资料”，（汇总表中所填报的业绩及奖项必须是已经在***市公共资源交易平台预公示满72小时的，否则不予认可。业绩及奖项等证明材料扫描件须与网上预公示的材料一致，不一致的，以资审文件中已预公示满72小时的资料作为定量评审的依据。）。因未按规定提前预公示或放于其它位置***。

7）企业注册问题、注册后完善信息问题、登录问题、CA相关问题等参见《常见问题及解答汇总》

(http***:8086/w***6a5895e8-ab84-4122-a436-62e7b15457c3.html)。

（八）特别提醒：供应商参与苏***道交通项目均需在资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏***道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http***com/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏***道交通资源交易平台操作手册--供应商》。

8．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在***市公共资源交易中心“http***:8086/”、苏***道交通网“www.sz-mtr.com”（发布公告的媒介名称）上发布。

9.招标人信用承诺书

本次招标项目招标人信用承诺详见附件。

10．联系方式

招 标 人：***   招标代理机构：***  

地   址：***市***区干***路668号  地   址：***市***区***路251***市生

轨道交通大厦                                    活广场B座1022室

联 系 人：彭汉杰                      联 系 人：张俊、陈子荧

电   话：***               电   话：***

电子邮件：zhaobiaobu@sz-mtr.com        电子邮件：zjun@jcec.cn

******月***日