1．招标条件

本项目宁波舟山港***道（鱼山石化疏***路）公路工程（下称本项目）已由***省发展和改革委员会以浙发改设计［2017］8号文批准建设，本项目施工图已由***省交通运输厅浙交许[2019]54号文批复，***（下称招标人），建设资金来源：上级补助与自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现对本项目岑港至双合段机电施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见浙江交通网（http***.cn/）、舟山交通网（http***an.gov.cn/）和***市公共资源交易（http***an.gov.cn）。

2．项目概况与招标范围

宁波舟山港***道（鱼山石化疏***路）公路工程主线起于富翅互通，跨越富翅***道，在***镇涨次村南侧设置岑港互通，路线向北延伸，在马目山入海后转向东北，依次跨越长白***道、舟山中部港域***道和岱山***道，在岱山双合登陆。海中设置长白互通，连接长白岛。路线终点设置双合互通，近期与本项目鱼山支线、规划的岱山环***路连接，远期与上海至大洋山规***道衔接。全线设***道两座，互通立交五处（烟墩互通、长白互通、双合互通），其中长白互通为海上互通；双合互通为临时互通。岑港至双合段起点桩号K2+310，在入海处设置短链（K11+309.031=K12+000，短链长690.969m)，终点桩号 K28+660，路线全长 25.659km，跨海桥梁长度17.355km。

本项目主线采用部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）高***路双向***道标准设计，设计速度为 100km/h。桥***路基基本宽度26.0m；桥涵设计荷***路-I级；路面标准轴载采用BZZ-100；设计洪水频率按1/300。其余技术指标符合国家有关标准、规范的规定。

本次机电施工招标计划分1个标段：

第ZDJD01标段：宁波舟山港***道（鱼山石化疏***路）公路工程岑港至双合段范围内照明、监控、通信、收费和大桥防雷接地系统、隧道机电、景观照明、超限检测等机电工程的施工、试运行及相应的培训与测试、施工图补充设计的配合工作、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。

计划工期：为7个月，试运行6个月，缺陷责任期12个月，保修期24个月。

3．投标人资格要求

3.1投标人应具有独立法人资格、公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质，且具有投标人须知附录3中规定的施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人应列入交通运输部网站(Http://www***)全***路***市场信用信息管理系统最新公布***路工程施工资质企业名录，且投标人名称***。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位***（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.5在“信用中国”网站（http***ina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．招标文件***

4.1凡有意参加投标者，请于******月***日～******月***日在***市公共资源交易网http***v.cn进行网上投标登记并下载招标文件。

注：投标人在投标报名前须自行登陆“***市公共资源交易网”（详情请点击以下网页查看：http***ov.cn），对投标单位***，并提供与注册内容相关的有效证明资料送***市公共资源交易中心登记，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位***。以上所注如有不明确之处请咨询***市公共资源交易中心：电话***；***客服电话：***00；舟山电子招投标支持群***3。

4.2潜在投标人对招标文件***，通过网上交易平台提交。招标人通过网上交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5．投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场考察，不召开标前会，投标人视需要自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***，下同）为******月***日***时***分，投标文件必须在上述时间之前递交至***市公共资源交易中***楼交易大厅（***市新城***路555号大宗商品交易中心同幢西面）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点***。投标人代表（携带法人代表身份证或其授权委托书及身份证原件）出席。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，同时移送有关主管部门作出其他处理。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点***，招标人不予受理。

5.4投标保证金的提交，投标人应按“投标人须知”第3.4.1项规定提交每标段人***元的投标保证金。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江交通网（http***.cn/）、舟山交通网（http***an.gov.cn/）和***市公共资源交易（http***an.gov.cn）上发布。

7．联系方式

招 标 人：***

地 址：***市***区***街道望海湾1号

邮 编：316000

联 系 人：郑先生

电 话：***

传 真：***

招标代理：***

地 址：***市***路18***楼

网 址：Http://www***

邮 编：310006

电 话：***、***

传 真：***

联 系 人：文先生

***

******月***日

附录1资格审查条件（资质最低条件）

附录2资格审查条件（财务最低要求）

附录3资格审查条件（业绩最低要求）

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“******月***日以来完成的类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由项目发包人出具***路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具***路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构******的复印件；（4）在“***省交通运输厅***市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》 打印件。

上述资料中的施工单位******，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位******，但需提供合法变更的有效文件。

（2）施工单位***，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在***省交通运输厅***市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。

如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在***区市行业主管部门出具的证明材料。

2、投标人提供的任一项类似项目的《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料不一致，且《主要业绩信息一览表》或投标文件所附的业绩证明材料有不满足资格审查条件（业绩最低要求）的，资格审查不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。

投标人在“***省交通运输厅***市场诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息一览表》的认定和核实，以投标截止时间***。

附录4资格审查条件（信誉最低要求）

注：有行贿犯罪行为的认定：投标人无须提供，由招标人通过中国裁判文书网（http***.gov.cn/）按照招标文件***（时间以法院判决书判决日期为准）。

附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

注：1. 拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：投标人无须提供，由招标人通过中国裁判文书网（http***.gov.cn/）按照招标文件***（时间以法院判决书判决日期为准）。

2.在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在***省交通运输厅***市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。