嵊山镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程招标公告-中项网

【浙江,舟山市】嵊山镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程招标公告

标签：招标公告浙江嵊山镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程招标公告嵊泗县嵊山镇人民政府招标信息招标采购

发布时间： 2024-11-07

发布时间	2024-11-07	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

***镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程招标公告信息智能,全过程工程咨询,咨询,市政设计,建筑设计,施工浙江源页面 66次项目报备请使用企业微信扫描发布日期:2024-11-07 项目概况业务类型: 信息智能,全过程工程咨询,咨询,市政设计,建筑设计,施工归属地: 浙江 ***市招标人: 嵊泗县***镇人民政府公告类别: 招标接受联合体: 预算: 招标截止日期: 2024-11-28 投资额: ***元资金来源: 招标控制价***止日期: 2024-11-28 三级业务分类: 建设规模: 改扩建招标范围: *** 工期: 资质要求企业资质: 凡具有独立法人资格，港口***道工程施工总承包三级及以上资质或港口与海岸工程专业承包三级及以上资质（该资质应在“***省***市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位***。人员资质: 业绩资格: 若投标人的业绩为分包业绩，则只需提供上述（2）、（3）和（4）项证明材料，三者缺一不可，否则业绩上述资料中的施工单位******（施工单位******，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩自******月***日（以实际交工日为准）以来具有承担过码头工程施工业绩企业信用等级: 3.4在“信用中国”网站（../）中被列入失信被执行人名单。近三年（自******月***日以来），投标人无行贿犯罪行为； 3、在“信用中国”网站(../)中未被列入失信被执行人名单。近三年（自******月***日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。公告正文 ***镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程招标公告 ***镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程招标公告1．招标条件本招标项目***镇泗洲塘海防执勤码头改扩建工程已由嵊泗县发展和改革局（嵊发改〔2024〕203号）批准建设，项目业主为嵊泗县***镇人民政府，建设资金来自财政拨款，招标人为嵊泗县***镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见***市公共资源交易服务平台（../）。2．项目概况与招标范围本工程位于***省***市嵊泗县***镇泗洲塘，主要建设内容为：改扩建1座300吨级海防执勤码头及其配套设施，总改造面积约820平方米，包括码头总平面布置、水工结构、配套设施等。招标范围：本工程施工图范围内码头改扩建等工程施工。本次招标为1个施工标段。施工计划工期：7个月，缺陷责任期1年。3．投标人资格要求3.1企业资质：凡具有独立法人资格，港口***道工程施工总承包三级及以上资质或港口与海岸工程专业承包三级及以上资质（该资质应在“***省***市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位***。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位***（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加本标段投标，否则均按否决投标处理。3.4在“信用中国”网站（../）中被列入失信被执行人名单。4．招标文件***4.1凡有意参加投标者，请于******月***日至******月***日在***市公共资源交易服务平台（..）进行网上投标登记并下载招标文件***。注：投标人在投标登记前须自行登录“***市公共资源交易服务平台”（详情请点击以下网页查看：..），对投标单位***，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位***。***，客服电话***00或者舟山电子招投标支持群***3。4.2潜在投标人对招标文件***，通过网上交易平台提交。招标人通过网上交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5．投标文件的递交5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。5.2投标文件递交的截止时间***，投标人必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传至“电子交易平台”，本次招标不需要提供纸质投标文件。投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。5.3逾期上传的或因投标人自身原因上传失败的或上传至系统的电子投标文件未加密的或投标文件无法解密的或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告在***市公共资源交易服务平台（..）发布。7．联系方式招标人：嵊泗县***镇人民政府招标代理机构：***地址：***省***市嵊泗县***镇陈***路82号地址：***市***区东港***街56***楼联系人：***：刘女士电话：***电话：***传真：传真：***附录附录1资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求1、投标人应具备独立法人资格，港口***道工程施工总承包三级及以上资质或港口与海岸工程专业承包三级及以上资质（该资质应在“***省***市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。2、持有有效的安全生产许可证；附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求承诺提供不应***元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。附录3资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求自******月***日（以实际交工日为准）以来具有承担过码头工程施工业绩。注：1.投标人应在“第八章投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构******的复印件；（4）从“***省交通运输厅***市场诚信信息系统”中的含有该水印的《主要业绩信息一览表》。上述缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。若投标人的业绩为分包业绩，则只需提供上述（2）、（3）和（4）项证明材料，三者缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的施工单位******（施工单位******，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在***区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。投标人在“***省交通运输厅***市场诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息一览表》的认定和核实，以投标截止时间***。附录4资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；2、近三年（自******月***日以来），投标人无行贿犯罪行为；3、在“信用中国”网站(../)中未被列入失信被执行人名单。注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（..）的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。附录5资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）人员数量资格要求项目经理11、担任过码头工程施工项目经理（或项目副经理、项目技术负责人），有港口***道工程一级注册建造师证书，工程师及以上技术职称，并有有效期内***路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。2、拟委任项目经理未在（或未曾在）其他在建项目上任项目经理。3、近三年（自******月***日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。4、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位******。项目技术负责人11、担任过码头工程施工的项目技术负责人（或项目经理、项目副经理），有工程师及以上技术职称，并有有效期内***路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。2、上述拟委任的项目技术负责人的安全生产考核合格证书上单位******。注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网（..）的查询结果为准。2.在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在***省交通运输厅***市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》件。

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：关于为【洪梅镇嘉荣配送中心周边停车场工程造价咨询】公开选取【工程造价咨询】机构的公告
下一篇：科翔/钼测杆1106

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目