感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【湖北,襄阳市】2024年湖北省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包招标公告
发布时间 2024-11-15 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 招标机构/单位/公司 立即查看
填报单位 立即查看 代理机构联系人 立即查看
设备词 立即查看 招标编号 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招标公告详情

******省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包招标公告 勘察,咨询,工程总承包,市政设计,建筑设计,施工,检测,水利,生态环境,监理,规划 湖北 源页面 63次 项目报备 请使用企业微信扫描 发布日期:2024-11-15 项目概况 业务类型: 勘察,咨询,工程总承包,市政设计,建筑设计,施工,检测,水利,生态环境,监理,规划 归属地: 湖北 ***市 招标人: ***省襄北某某 公告类别: 招标 接受联合体: 预算: 177***元 招标截止日期: 2024-11-19 投资额: 177***元 资金来源: 招标控制价***止日期: 2024-11-19 三级业务分类: 建设规模: 0.66万亩。工程建设内容包括:(一)灌溉与排水工程:堰塘整治3口,改造机井5口,新建机井1口,改造泵站4座装机440kw,新建泵站1座装机132kw;新建排水农沟8条3822m,修复蓄水斗沟1条180m、排水斗沟1条572m、农沟2条1353m、泄洪沟3条1327m,建设C600mm过路涵60座、C800mm过路涵15座、C1000mm过路涵13座,放水口60处,泄水闸2处;改造提升节水灌溉面积6600亩,铺设PE管道20626m,给水栓430个,维修原卷盘式喷灌机22台,架设自动控制四轮平移式喷灌机1套。(二)***道路工程:建设泥***路7条2825m,修复***路6条3677m,新***路4条1320m。(三)农田输配电工程:架***路0.45km、地埋电缆0.4km,配套相应计量及配电设施,架设1台变压器160kva。(四)农田防护林和生态环境保护工程:防护林510株,花卉混播2040㎡。(五)工程:新建喷灌机存放仓库2处14间560㎡,项目公示牌80㎡;智慧农业示范135亩,农业四情监测站1项,预警广播系统5套,巡航系统2台。:本项目已完成可行性研究和初步设计,已进行项目前期勘测、编制概算书、绘制设计图册,已根据概算定额进行审计确定控制价***算价***标范围根据《高标准农田建设通则》(GBT30600-2022)、《耕地质量等级》(GBT33469-2016)和《***省实施细则(试行)通知》(鄂农发[2020]18号)等文件规定和要求,承担项目在已通过专家评审合格的初步设计基础上的深化设计、设备采购、工程施工等全过程服务及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。包括但不限于:1、本项目的深化设计(含施工图纸深化设计及有关报批、审批手续、设计跟踪服务及后续服务等);2、设备采购、工程施工、竣工验收(含竣工测量、编制工程竣工图)、新增耕地项目申报验收备案、保修期内质量缺陷维修等工程总承包内容招标(实际工作范围如有调整最终以招标人书面认定结果为准),并对工程的质量、安全、工期和造价***。工程内容包括灌溉与排水工程、***道路工程、农田输配电工程、农田防护林和生态环境保护工程、工程等;关于招标范围的详细说明详见第五章“发包人要求”。标段划分:1个标段。计划工期:1***日历天,计划开工日期2024-12-16 。合同估算价***计费为固定费用,投标人采取整体报价***含施工图深化设计费。招标人不负责联合体的设计、施工费分配比例,送审施工图设计费不得突破合同估算价***。中标人在完成施工图深化设计后,提供预算报价***中须对暂列金进行归集),报送财政投资评审出具结论(控制价***资评审结论需双方进行确认。工程施工费用采用总价***工程完工后,工程施工费用以财政投资评审结论办理工程结算审核(除合同相关条款中约定的可进行调整的外,其余不做调整,本项目一般不得变更,如果发生了经审批机关批复同意的变更事项,另外核算)。工程结算审核结果高于财政投资评审控制价***投资评审控制价***算;工程结算审核结果低于财政投资评审控制价***程结算审核结果办理工程结算。 招标范围: *** 工期: 资质要求 企业资质: 人员资质: 具有独立法人资格,具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。(2)设计资质(独立投标人或联合体投标人中承担设计任务的成员):水利(行业或灌溉排涝专业)设计乙级及以上资质或农林行业(农业综合开发生态工程专业)乙级及以上资质或工程设计综合甲级设计资质或土地规划机构***。施工资质(独立投标人或联合体投标人中承担施工任务的成员):具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,同时具有有效的安全生产许可证。 6.2信誉要求: (1)没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;  (2)没有被依法暂停或取消投标资格的(指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进***区域***市场且处于有效期内);  (3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)没***市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(www***)列入严重违法失信企业名单; (5)没有被人民法院在“信用中国”(www***)或中国执行信息公开网(http***ov.cn/)列入失信被执行人名单; (6)近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人(含:项目经理)没有被人民法院判决为行贿罪; (7)不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3(15)目规定的不得存在其他情形。 (8)如联合体投标,联合体各成员单位***(1)-(5)、(7)项信誉要求,联合体应具备(6)项信誉要求。 6.3财务要求:投标人(投标人为联合体投标时,联合体成员应均满足该要求)近三年(***、***、***)平均***元。(成立不足三年的投标人仅需提供成立至今的财务审计报告)。提供 2021 年、2022 年、2023 年度会计师事务所或审计机构***;***成立后应进行审计的财务审计报告,***成立不满一年的可不提供。 6.4业绩要求:投标人(投标人为联合体投标时,由承担施工任务的单位***)近5年(从投标截止时间***,以签订合同时间为准)完成过1项单项合同额不低于***元的高标准农田建设、土地整治、综合整治、农田水利建设、农业综合开发、新增千亿斤粮食产能规划田间工程、提质改造旱改水或高标准农田建设工程EPC总承包业绩(须提供县级及以上公共资源交易平台的中标结果公示网页截图、中标通知书、施工合同、竣工(完工)验收证明等证明材料)。 6.5人员资格要求: (1)总承包项目经理:具备水利水电相关专业中级及以上职称或水利水电工程专业二级以上注册建造师执业资格或农林(农业)相关专业中级及以上职称或土地规划(管理)相关专业中级及以上职称(如为联合体投标,总承包项目经理应由牵头单位***。满足相应条件的,可以兼任本项目施工负责人或设计负责人;不得同时担任其他在建项目的总承包项目经理或施工负责人(含施工总承包工程、专业承包工程),提供未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工负责人的承诺书)。 (2)设计负责人:须具备水利水电工程、农林行业、土地规划等相关专业中级及以上职称。 (3)施工负责人:具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证书(B证);不得同时担任其他在建工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人的承诺书)。 (4)拟派设计技术人员不少于3名(不含设计负责人)技术人员,具备水利工程、农林行业、土地规划相关专业中级及以上职称。 施工员1人、质检员1人、安全员1人(须提供安全生产考核合格证C证)、 业绩资格: 投标人(投标人为联合体投标时,由承担施工任务的单位***)近5年(从投标截止时间***,以签订合同时间为准)完成过1项单项合同额不低于***元的高标准农田建设、土地整治、综合整治、农田水利建设、农业综合开发、新增千亿斤粮食产能规划田间工程、提质改造旱改水或高标准农田建设工程EPC总承包业绩(须提供县级及以上公共资源交易平台的中标结果公示网页截图、中标通知书、施工合同、竣工(完工)验收证明等证明材料)。 6.5人员资格要求: 企业信用等级: (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 (1)没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;  (2)没有被依法暂停或取消投标资格的(指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进***区域***市场且处于有效期内);  (3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)没***市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(..)列入严重违法失信企业名单; (5)没有被人民法院在“信用中国”(..)或中国执行信息公开网(../)列入失信被执行人名单; (6)近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人(含:项目经理)没有被人民法院判决为行贿罪; (7)不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3(15)目规定的不得存在其他情形。 (8)如联合体投标,联合体各成员单位***(1)-(5)、(7)项信誉要求,联合体应具备(6)项信誉要求。 6.3财务要求:投标人(投标人为联合体投标时,联合体成员应均满足该要求)近三年(***、***、***)平均***元。(成立不足三年的投标人仅需提供成立至今的财务审计报告)。提供 2021 年、2022 年、2023 年度会计师事务所或审计机构***;***成立后应进行审计的财务审计报告,***成立不满一年的可不提供。 6.4业绩要求:投标人(投标人为联合体投标时,由承担施工任务的单位***)近5年(从投标截止时间***,以签订合同时间为准)完成过1项单项合同额不低于***元的高标准农田建设、土地整治、综合整治、农田水利建设、农业综合开发、新增千亿斤粮食产能规划田间工程、提质改造旱改水或高标准农田建设工程EPC总承包业绩(须提供县级及以上公共资源交易平台的中标结果公示网页截图、中标通知书、施工合同、竣工(完工)验收证明等证明材料)。 6.5人员资格要求: (1)总承包项目经理:具备水利水电相关专业中级及以上职称或水利水电工程专业二级以上注册建造师执业资格或农林(农业)相关专业中级及以上职称或土地规划(管理)相关专业中级及以上职称(如为联合体投标,总承包项目经理应由牵头单位***。满足相应条件的,可以兼任本项目施工负责人或设计负责人;不得同时担任其他在建项目的总承包项目经理或施工负责人(含施工总承包工程、专业承包工程),提供未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工负责人的承诺书)。 (2)设计负责人:须具备水利水电工程、农林行业、土地规划等相关专业中级及以上职称。 (3)施工负责人:具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证书(B证);不得同时担任其他在建工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人的承诺书)。 (4)拟派设计技术人员不少于3名(不含设计负责人)技术人员,具备水利工程、农林行业、土地规划相关专业中级及以上职称。 (5)施工方应配备具有岗位证的施工员1人、质检员1人、安全员1人(须提供安全生产考核合格证C证)、材料员1人、资料员1人。 公告正文 ******省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包招标公告 ******省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包招标公告发布日期:***|发布单位:***|项目开标时间:FriDec***:00:00GMT+0800(中国标准时间)|项目监管地:省***|【项目概况】******省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包招标项目的潜在投标人应在***省电子招投标交易平台(..)获取招标文件,并于******月***日09点***分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况1、项目编号***dc56e81e032、采购计划备案号:***、项目名称:******省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包4、采购方式:公开招标5、预算金额***.492***元)6、最高限价***92***元)7、采购需求:(1)本招标项目******省襄北某某一农场五队八队高标准农田建设改造提升项目(省某某局探索新型农业经营主体参与高标准农田建设试点项目)EPC总承包(项目名称)已由***省某某管理局(项目审批,核准或备案机关名称)以关于***襄北某某等四个单位***、鄂监复(2024)36号(批文名称******、省级资金、地方配套资金(单位***)(资金来源),项目出资比例为67.17%中央财政资金、13.4%省级资金、19.43%地方配套资金(单位***),招标人为***省襄北某某,***。项目已具备招标条件,现对该项目的EPC总承包进行公开招标。(2)项目概况建设地点:***省***市***区襄北某某一农场五队、八队。建设规模:0.66万亩。工程建设内容包括:(一)灌溉与排水工程:堰塘整治3口,改造机井5口,新建机井1口,改造泵站4座装机440kw,新建泵站1座装机132kw;新建排水农沟8条3822m,修复蓄水斗沟1条180m、排水斗沟1条572m、农沟2条1353m、泄洪沟3条1327m,建设C600mm过路涵60座、C800mm过路涵15座、C1000mm过路涵13座,放水口60处,泄水闸2处;改造提升节水灌溉面积6600亩,铺设PE管道20626m,给水栓430个,维修原卷盘式喷灌机22台,架设自动控制四轮平移式喷灌机1套。(二)***道路工程:建设泥***路7条2825m,修复***路6条3677m,新***路4条1320m。(三)农田输配电工程:架***路0.45km、地埋电缆0.4km,配套相应计量及配电设施,架设1台变压器160kva。(四)农田防护林和生态环境保护工程:防护林510株,花卉混播2040㎡。(五)其他工程:新建喷灌机存放仓库2处14间560㎡,项目公示牌80㎡;智慧农业示范135亩,农业四情监测站1项,预警广播系统5套,巡航系统2台。其他:本项目已完成可行性研究和初步设计,已进行项目前期勘测、编制概算书、绘制设计图册,已根据概算定额进行审计确定控制价***算价***标范围根据《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)和《***省实施细则(试行)通知》(鄂农发[2020]18号)等文件规定和要求,承担项目在已通过专家评审合格的初步设计基础上的深化设计、设备采购、工程施工等全过程服务及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。包括但不限于:1、本项目的深化设计(含施工图纸深化设计及有关报批、审批手续、设计跟踪服务及后续服务等);2、设备采购、工程施工、竣工验收(含竣工测量、编制工程竣工图)、新增耕地项目申报验收备案、保修期内质量缺陷维修等工程总承包内容招标(实际工作范围如有调整最终以招标人书面认定结果为准),并对工程的质量、安全、工期和造价***。工程内容包括灌溉与排水工程、***道路工程、农田输配电工程、农田防护林和生态环境保护工程、其他工程等;关于招标范围的详细说明详见第五章“发包人要求”。标段划分:1个标段。计划工期:1***日历天,计划开工日期2024-12-16。合同估算价***计费为固定费用,投标人采取整体报价***含施工图深化设计费。招标人不负责联合体的设计、施工费分配比例,送审施工图设计费不得突破合同估算价***。中标人在完成施工图深化设计后,提供预算报价***中须对暂列金进行归集),报送财政投资评审出具结论(控制价***资评审结论需双方进行确认。工程施工费用采用总价***工程完工后,工程施工费用以财政投资评审结论办理工程结算审核(除合同相关条款中约定的可进行调整的外,其余不做调整,本项目一般不得变更,如果发生了经审批机关批复同意的变更事项,另外核算)。工程结算审核结果高于财政投资评审控制价***投资评审控制价***算;工程结算审核结果低于财政投资评审控制价***程结算审核结果办理工程结算。8、合同履行期限:计划工期:1***日历天,计划开工日期2024-12-16。9、本项目(是/否)接受联合体投标:是10、是否可采购进口产品:011、本项目(是/否)接受合同分包:是12、本项目(是/否)专门面向中小微企业:否13、符合条件的小微企业价***为:3%14、符合条件的联合体或合同分包的大中型企业价***为:1%二、申请人的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2、单位***、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。5、落实政府采购政策需满足的资格要求:本次招标本项目属于政府采购工程。本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购。6、本项目的特定资格要求:6.1资质要求:(1)具有独立法人资格,具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。(2)设计资质(独立投标人或联合体投标人中承担设计任务的成员):水利(行业或灌溉排涝专业)设计乙级及以上资质或农林行业(农业综合开发生态工程专业)乙级及以上资质或工程设计综合甲级设计资质或土地规划机构***。施工资质(独立投标人或联合体投标人中承担施工任务的成员):具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,同时具有有效的安全生产许可证。6.2信誉要求:(1)没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(2)没有被依法暂停或取消投标资格的(指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进***区域***市场且处于有效期内);(3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(4)没***市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(..)列入严重违法失信企业名单;(5)没有被人民法院在“信用中国”(..)或中国执行信息公开网(../)列入失信被执行人名单;(6)近三年内投标人或其法定代表人、拟任总承包项目负责人(含:项目经理)没有被人民法院判决为行贿罪;(7)不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3(15)目规定的不得存在其他情形。(8)如联合体投标,联合体各成员单位***(1)-(5)、(7)项信誉要求,联合体应具备(6)项信誉要求。6.3财务要求:投标人(投标人为联合体投标时,联合体成员应均满足该要求)近三年(***、***、***)平均***元。(成立不足三年的投标人仅需提供成立至今的财务审计报告)。提供***、***、***度会计师事务所或审计机构***;***成立后应进行审计的财务审计报告,***成立不满一年的可不提供。6.4业绩要求:投标人(投标人为联合体投标时,由承担施工任务的单位***)近5年(从投标截止时间***,以签订合同时间为准)完成过1项单项合同额不低于***元的高标准农田建设、土地整治、综合整治、农田水利建设、农业综合开发、新增千亿斤粮食产能规划田间工程、提质改造旱改水或高标准农田建设工程EPC总承包业绩(须提供县级及以上公共资源交易平台的中标结果公示网页截图、中标通知书、施工合同、竣工(完工)验收证明等证明材料)。6.5人员资格要求:(1)总承包项目经理:具备水利水电相关专业中级及以上职称或水利水电工程专业二级以上注册建造师执业资格或农林(农业)相关专业中级及以上职称或土地规划(管理)相关专业中级及以上职称(如为联合体投标,总承包项目经理应由牵头单位***。满足相应条件的,可以兼任本项目施工负责人或设计负责人;不得同时担任其他在建项目的总承包项目经理或施工负责人(含施工总承包工程、专业承包工程),提供未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工负责人的承诺书)。(2)设计负责人:须具备水利水电工程、农林行业、土地规划等相关专业中级及以上职称。(3)施工负责人:具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证书(B证);不得同时担任其他在建工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人的承诺书)。(4)拟派设计技术人员不少于3名(不含设计负责人)技术人员,具备水利工程、农林行业、土地规划相关专业中级及以上职称。(5)施工方应配备具有岗位证的施工员1人、质检员1人、安全员1人(须提供安全生产考核合格证C证)、材料员1人、资料员1人。三、获取招标文件1、时间:******月***日至******月***日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京时间,法定节假日除外)2、地点:***省电子招投标交易平台(..)3、方式:3.1凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在***省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:..)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。3.2完成注册登记后,请于******月***日至******月***日24:***时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其投标文件。4、售价***四、提交投标文件截止时间***、开标时间和地点1、开始时间:******月***日00点***分(北京时间)2、截止时间***:******月***日09点***分(北京时间)3、地点:投标人应当在投标截止时间***,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体成员(含牵头人)不得超过两家,牵头人必须为施工企业;(2)联合体的资质应符合投标人资格要求规定;(3)联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任及权利义务;(4)组成联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定,联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中的投标。2.公告内容以***省公共资源交易电子服务系统(..)发布为准。3.本次招标评标办法采用综合评估法。4.本次招标公告同时在***省公共资源交易电子服务系统(..)、***省电子招投标交易平台(..)、***省政府采购网(..)(发布公告的媒介名称)上发布。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息名称:***省襄北某某***省襄北某某地址:***市***区***镇长***路133号联系方式:***、采购代理机构***:***地址:***市***区***路109号中铁1818中心***楼联系方式:***、项目联系方式项目联系人***陈强、汪佳丽、陈永祥电话:***

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号

生成文件/opt/www/wwwroot/www.ccpc360.com/zbgg69081466154.html成功!----0.13