仇岗安置房新建围墙工程

招 标 文 件

项目编号***span>

招标人：***市龙***区长***镇人民政府

2021年7月5日

目录

第一章招标公告.................................................................................................................................................. 1

第二章投标人须知.............................................................................................................................................. 3

第三章评标办法................................................................................................................................................ 20

第四章合同条款................................................................................................................................................ 33

第五章报价***/span>...................................................................................................................................... 65

第六章工程技术经济要求............................................................................................................................. 77

第七章工程量清单（另附）........................................................................................................................ 77

第八章采购文件的答疑及补充（另附）................................................................................................. 77

第九章其他资料................................................................................................................................................ 77

第一章 招 标 公 告

一、项目名称***

项目名称：仇岗安置房新建围墙工程

项目编号***span>

招标代理人：***

招标代理人地址：***市新能大厦6楼1603

项目性质：工程类

项目地点：***市

实施时间：2021年7月

项目内容：详见施工图设计及工程量清单

项目范围：工程量清单及施工图纸全部内容

投资概算：35.466121

资金来源：财政资金

招标方式：定点采购

二、投标人资格要求

（一）企业要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证。

（二）项目经理要求

1.资质：建筑工程专业二级及以上注册建造师（不接受临时建造师），同时具有安全生产考核合格证 B 证。

2.拟任项目总负责人必需为投标单位***。项目经理对整个项目全程负责，无正当理由不得中途更换。

（三）联合体投标：本项目不接受。

（四）资格审查方式：资格后审。

三、招标文件***

1、招标文件***：2021年7月5日以后，地点******市新能大厦1603 ，联系人：***、吴工；电话：***、***952、***094。

2、招标文件***：招标文件***500/份（个人网上银行支付、支付宝支付、微信支付均可），以电子版形式出售，售后不退。

3、报名方式：本项目可通过现场或电子邮件方式报名。

3.1通过现场报名的，请法定代表人持有效的本人身份证或委托代理人持授权委托书和本人有效的身份证、同时均需携带营业执照、资质证书复印件加盖单位***，在规定时间、地点***。

3.2通过电子邮件报名的，请将法定代表人的身份证复印件加盖公章的扫描件或委托代理人授权委托书和本人有效的身份证复印件加盖公章的扫描件,同时将营业执照、资质证书复印件加盖单位***，在招标文件******26@qq.com报名并购买招标文件, 招标文件***，收到时间以发件人邮件发出时间为准（发送状态为“投递成功”）

四、公告发布时间、开标时间、地点、递交投标文件的截止时间***

（1）公告发布时间：2021年7月5日

（2）开标时间：2021年7月13日15时00分

（3）开标地点：蚌埠经济***区管理委员会6楼东会议室

（4）递交投标文件的截止时间***：2021年7月13日15时00分

（5）递交投标文件的方式：纸质递交

五、联系方式

招标人：***市龙***区长***镇人民政府

地址：***省***市***路35号

联系人：***

电话：***299

招标代理机构：***

地 址：***市新能大厦1603

联系人：***、吴工

电话：***、***952、***094

邮 箱: ***26qq.com(邮件不得署名)

六、媒体发布：本招标公告在蚌埠经济***区管理委员会网站发布。

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

（二）总则

1、采购项目说明

1.1本采购工程项目说明详见本须知前附表；

1.2本采购工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章要求，通过公开摇号方式选定承包人。

2、采购范围、承包方式

2.1 本采购工程项目的采购范围及工程内容见本须知前附表；

2.2本采购工程项目的承包方式见本须知前附表。

3、资金来源

本采购工程项目资金来源见本须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级及项目经理资格见前附表 。

项目经理必须是本单位***，且不能有其它在建工程,否则招标人可以取消该投标人成交资格。

4.2 投标人合格条件详见本采购工程施工采购公告以及本工程投标资格审查文件。

4.3 本采购工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4根据本工程的特点，投标人必须认真阅读采购文件内容，按照采购文件要求编写报价***容必须详实；若涉及与资格审查申请书相应的内容应保持一致，没有涉及到的内容以资格审查申请书为准。如果投标人认为有必要，可结合所编制的工程量清单报价***技术说明。

5、踏勘现场：

投标人应按照采购文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制报价***合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7、投标费用

投标人应承担其编制报价***报价***过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（三） 采购文件

8、采购文件的组成

8.1采购文件包括下列内容：

8.1.1本采购文件的全部内容；

8.1.2本工程投标预备会（或答疑会）所有发生的会议记要、答疑文件及书面通知。

8.2本工程资格审查文件也为采购文件的组成部分。

8.3 投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的报价***采购文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或报价***采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的澄清

投标人若对采购文件有任何疑问，应按采购文件时间安排表中规定的时间向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对采购文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对采购文件做出澄清，招标人都将按采购文件时间安排表中规定的时间以书面（纸质或电子版）形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

10、采购文件的修改

10.1 采购文件发出后，在采购文件时间安排表中规定的时间，招标人可对采购文件进行必要的修改。

10.2 采购文件的修改将以书面（纸质或电子版）形式发送给所有投标人。采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面（纸质或电子版）形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4为使投标人在编制报价***分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交报价***时间，具体时间将在采购文件的修改、补充通知中予以明确并通知给所有投标人。

10.5如果投标人在答疑截止前未对采购文件有关条款提出质疑，视为充分理解采购文件所有内容，一旦递交报价***为该投标人接受采购文件所有条款。

10.6招标人对投标人提出的问题将以书面（纸质或电子版）答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。

10.7书面答复、补充通知或答疑纪要将按采购文件时间安排表中规定的时间内予以发布，书面答复或答疑纪要作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

（四）报价***

11、报价***及度量衡单位

11.1报价***标有关的所有文件均应使用中文(语言文字)。投标人随报价***证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构***中文译文。

11.2除工程规范另有规定外，报价***度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、报价***：

营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、被授权人身份证、业绩证明材料、拟任本项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格证书等。

12.1报价***括下列内容：

12.1.1法定代表人身份证明书

12.1.2授权委托书

12.1.3投标承诺书

12.1.4资格证明材料

12.1.5 项目管理机构***

(1) 项目管理机构***（招标人特别要求的）；

(2) 项目经理简历表、业绩表及证明材料（资格后审的项目，可放在资格后审文件中）；

(3) 项目技术负责人简历表、业绩表（资格后审的项目，可放在资格后审文件中）；

(4) 项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书（资格后审的项目，可放在资格后审文件中）；

12.1.6拟分包情况表；

12.1.7劳动力安排计划表；

12.1.8拟派往本采购工程项目的负责人与主要技术人员简历；

12.1.9施工组织设计部分 ：

(1)各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

(2)确保工程质量管理体系与措施；

(3)确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

(4)工程进度计划与措施及施工网络图；

(5)确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

(6)资源配备计划

①工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；

②工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

③劳动力安排计划及劳动力计划表；

(7)施工总平面图及临时用地表（安装类工程项目从实际需要）；

(8)有必要说明的其他内容。

13、报价***span>

13.1报价***须知第12条中规定的内容，投标人提交的报价***用采购文件所提供的报价***式编制报价***格可以按同样格式扩展。

14、投标报价***>

14.1工程造价***制

14.1.1本工程经采购成交后，成交人的各分项投标单价***期结算时执行的固定综合单价***单价***于材料设备采购、运送到工地、卸货、储存、多次搬运、起吊、放下、定位、安装、切割、损耗、退回包装等材料设备费、人工费、机械和工具费、管理费、利润、市场价***同约定风险范围内的一切相关风险费用，除合同另有约定外，无论成交人投标报价***错漏缺失，均视为成交人在投标报价***虑，构成合同价***有综合单价***（合同条款另有约定的除外）；

14.1.2工程量按发包人批准确认的施工图纸、设计变更、工程变更、现场签证、竣工图纸等按实计算。但工程竣工结算时，经过审计的竣工结算价***次招标预算价***an>

14.1.3除采购文件明确规定外，本项目的计量及计价***span>2018版***省建设工程计价***配套计价****省《关于调***省现行建设工程计价***税率的通知》（造价***n>2019〕7号）及***省、***市现行有效的计量计价***行。

15、投标货币：本工程投标报价***为人民币。

16、投标有效期

16.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的报价***有效。

16.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面（纸质或电子版）形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金（含投标保证金），但是对拒绝延长投标有效期的投标人，招标人有权利拒绝其报价***延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其报价***要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

17、投标担保

17.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标担保，并作为其报价***分。

17.2投标人应按要求提交投标担保，本工程投标担保采用保证金（含投标保证金，下同）形式。保证金等规定详见本须知前附表。任何未按上述规定提交保证金的投标人，将被采购代理机构***。

17.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

17.4投标人的投标担保将在前附表规定时间内予以退还。

18、投标替代方案

18.1 投标人所提交的方案应满足采购文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第18.2条规定。

18.2如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式报价***应按照采购文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价***代方案报价***的施工方案等满足评审需要的全部资料。

19、报价***和签署

19.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和采购文件规定的格式，编制并提交报价***span>

19.2 报价***和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在报价***右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。报价***”与“副本’若有修改应在修改处加盖投标人法人章。

19.3报价***联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在报价***时提交报价***权委托书。报价***权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件要求，否则报价***权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

19.4 投标人按照本须知第19.3条款规定对其报价***容签署盖章后，其报价***容均视为确认，对投标人起约束作用。

19.5 除投标人对错误处须修改外，全套报价***改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由报价***签字或盖章。报价***避免以涂改及行间插字方式进行修改，若报价***改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

（五）报价***

21、报价***

21.1投标人应按采购时间安排表中的规定，于截止时间******span>

21.2 报价***截止时间***。

21.3 招标人可按本须知第9、10条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交报价***时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间***，均以延长后新的投标截止时间***。

22、未在规定的时间内递交报价***pan>

招标人在本前附表规定的报价***后收到的报价***代理机构***。

23. 在报价***后，投标人不得补充、修改报价***span>

（六）开标

24、开标

24.1招标人按规定的时间和地点***。

24.2按规定提交合格的撤回通知的报价***封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的报价***送交评审。

24.3投标人必须保证其报价***资料的真实性。若发现投标人有弄虚作假行为的，由相关部门依法处理。

24.4开标由招标人或采购代理机构***，主持人并按下列程序进行：

24.4.1宣布开标纪律；

24.4.2 公布在投标截止时间******人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

24.4.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

24.4.4按照投标人须知前附表的规定确定并宣布报价***序；

24.4.5公布合理价***pan>

24.4.6按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称***，并记录在案；

24.4.7开标结束。

24.5招标人或其委托的采购代理机构***，并存档备查。

25、报价***性

报价***情形的，招标人将不予受理：

（一）未按采购文件要求递交投标文件的。

（七）评标、定标

26、评标委员会与评标

26.1 评标委员会由招标人及采购代理机构***，评标活动由评标委员会负责。

26.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.3 本工程评标定标程序、标准、方法详见本须知第33条规定。

27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对报价***、澄清、评价***关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2 在报价***和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3成交人确定后，招标人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28、报价***

为有助于报价***、评价***标委员会可以以书面形式要求投标人对报价***明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出报价***或改变报价***性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

经评标委员会论证，认定该投标人的报价***成本的，不能推荐为成交候选人或者成交人。

29、报价***程序

29.1评标委员会应当根据采购文件有关规定，审查并逐项列出报价***投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

29.2投标偏差的界定和评审

29.2.1报价***情形之一的，由评审委员会评审后按废标处理：

29.2.1.1没有按照采购文件要求缴纳投标保证金、采购文件费用；

29.2.1.2报价***招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；

29.2.1.3明显不符合技术规范、技术标准的要求；

29.2.1.4报价***检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

29.2.1.5报价***标人不能接受的条件或提供虚假材料的；

29.2.1.6不符合采购文件中规定的其他实质性要求的;

29.2.1.7报价***全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的；

29.2.1.8投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的报价***同一项目有两个或多个报价***哪一份有效的；

29.2.1.9拟负责本项目的注册建造师非投标人单位***；

29.2.1.10报价***取的技术措施经评委会判定不可行的；

29.2.1.11报价***它重大偏差（包括缺项，漏项）：

⑴报价***控制价***pan>

⑵低于企业成本价***span>;

⑶投标人拒不按照要求对报价***清、说明、补正的，或评审委员会根据采购文件的规定对报价***错误进行修正后，投标人不接受修正后的报价***pan>

(4)当报价***的工程量清单报价***、分部工程项目名称、内容或计量单位***、分部工程项目名称、内容或计量单位***，以致影响评审结果的。

(5)环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费清单报价***件规定的。

(6)不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的；

(7)投标人工费工日单价***an>140/工日的;

(8)因投标人原因造成报价***价***项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价***>3%（含）以上者。凡采购文件要求或者工程造价***的费用而投标人未报，且报价***充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。

(9)报价***金或材料暂估单价***暂估价***布的招标人提供的相应金额***an>

(10)报价***各个单项工程总价***数或直接增减金额*****pan>

(11)报价***单价***

(12)报价***机汇总表的。

(13)工程量综合单价***合单价***调整价***span>

(14)工程量综合单价***工费或材料费或机械费乘以系数调整价***span>

(15)工程量综合单价***价***材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

(16)任何报价***。

(17)总包服务费未按照采购文件规定费率计取的。

(18)法律、法规规定的其它情形；

29.2.1.12组成联合体的投标人未附《联合体各方共同投标协议书》（资格审查时已经提交的除外）；

29.2.1.13投标人拒绝对细微偏差作出补正；

29.2.1.14不同投标人委托在同一单位******报价***/span>

29.2.1.15不同投标人的报价***标人针对采购项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的。

29.2.1.16不同投标人的报价***（精确***元”）。

29.2.1.17法律、法规规定的其它情形。

29.3 细微偏差的认定：细微偏差是指报价***上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价***性。

29.4 报价***：报价***、说明或者补正的(包括补正投标报价***>)以及报价***微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

29.5如果报价***不响应采购文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29.6经审查符合采购文件要求的有效报价***标委员会进行详细评审、比较。

30、报价***误的修正

30.1评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的报价***核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：报价***的工程名称，以采购工程的实际内容为准。

31、投标人一旦成交，合理价***价***an>

32、报价***、比较和否决

32.1评标委员会将按照本须知第29条规定，仅对在实质上响应采购文件要求的报价***估和比较。

32.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就报价***不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和摇号产生的成交候选人，依据国家和地方现行法规确定成交人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定成交人。

32.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新采购。

33、评标办法和程序

33.1评标和定标工作不约请投标人参加，投标人对评标工作所提出的问题和意见，采购代理机构***。

第三章 评标办法

本项目采用合理定价***经评审委员会对投标人资格性审查和报价***格后，采用随机抽取方式确定成交候选人的评审办法，并推荐1名成交候选人，成交候选人被取消成交资格的，本项目重新采购。当投标人超过5家时，应先抽取5家，再进行评审。

一、资格评审；

二、报价***

三、报价***审。

(1)、施工组织设计：

①主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

②拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。

③拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。

④劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。

⑤确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

⑥确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。

⑦确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

⑧确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

⑨工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。

⑩施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 （安装类项目从需要）

⑾施工组织设计的针对性、完整性。

评委在评比施工组织设计时，结合本工程特点及采购文件的要求对投标人编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否合理，满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善、工程网络计划及施工总平面图布置是否与现场相符，且无原则性错误。

(2)、项目班子配备

1项目经理：拟任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资质等级、类似工程业绩等方面一致；

2项目技术负责人:技术职称为中级及其以上。

3项目班子人员构成：项目经理、技术负责人符合要求，成交企业在开工前组建的施工项目管理机构,要符合住房城乡建设部及***省相关标准规定；

4项目管理人员配备

①投标时项目管理人员的配备应满足上述要求，项目经理投标截止前在投标单位***6个月，其他项目管理人员在投标单位***3个月，并在投标文件中作出承诺。

②承担本工程施工的项目部须进驻现场，项目经理必须根据建设行政主管部门要求到招标人指定地点***，不得采取任何措施逃避打卡，如发现缺打卡或替打卡一次扣罚2000

③合同履行过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员；中标人根据行业管理规定及现场施工需要，保证项目管理人员每天到场数量，招标人有权根据现场人员到位情况，要求其增加施工管理人员，中标人必须服从。

④中标后因中标人的原因，变更项目经理，中标人须向招标人交纳3***元/次违约金，变更其他人员交纳1***元/人次违约金。

项目经理除被限制人身自由、重大疾病、退休、死亡等不能正常履职外，主体工程完成前原则上不得变更；投标文件中提供的核心技术管理人员（包括技术负责人、施工员、质检员、安全员）在主体工程完成前，变更人数总量不得超过20%。

⑤其他：/

出现工程量清单错误时，是否调整合同价***。

允许调整合同价***偏差范围：。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：已提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：。

承包人需要提交的竣工资料套数：。

承包人提交的竣工资料的费用承担：。

承包人提交的竣工资料移交时间：。

承包人提交的竣工资料形式要求：。

（6）承包人应履行的其他义务：。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22个工作日，因特殊情况需要外出必须向发包人履行书面请假手续。未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场，课以承包人/人天的违约金，其他项目管理人员擅自离开工地现场，课以承包人/人天的违约金；项目经理、技术负责人未按招标人要求及时进场，课以承包人 /人天的违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支***元/天。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构***：开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金/人次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支***元/人天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：。

3.5.4 分包合同价***an>

关于分包合同价***定：。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：。

承包人提供履约担保的形式、金额***。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：。

关于工程奖项的约定：。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。

监理人不能按时进行检查时，应提前4小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合***市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内进行确认和提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前10天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价***，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价***二的违约金；工程延期28日以上的，每日按合同价***向发包人支付违约金；延期竣工56日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价***an>4%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）；

（2）；

（3）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：。

施工现场需要配备的试验设备：。

施工现场需要具备的其他试验条件：。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：。

10.4 变更估价***n>

10.4.1 变更估价***pan>

关于变更估价***pan>:。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后3日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后3日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价***了工程经济效益的奖励的方法和金额***。

10.7 暂估价***n>

暂估价***设备的明细详见附件11：《暂估价***/span>。

10.7.1 依法必须招标的暂估价***pan>

对于依法必须招标的暂估价***和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价***pan>

对于不属于依法必须招标的暂估价***和批准采取第种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价***pan>

承包人直接实施的暂估价***：。

10.8 暂列金额***n>

合同当事人关于暂列金额***：。

11. 价***span>

11.1 市场价***的调整

市场价***调整合同价***。

因市场价***合同价***下第种方式对合同价***：

第1种方式：采用价***价***/span>

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价***来源的约定：；

第2种方式：采用造价***格调整。

（2）关于基准价***。

专用合同条款①承包人在已标价***或预算书中载明的材料单价***格的：专用合同条款合同履行期间材料单价***价***过%时，或材料单价***价***或预算书中载明材料单价*** %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价***或预算书中载明的材料单价***格的：专用合同条款合同履行期间材料单价***价***过%时，材料单价***价***或预算书中载明材料单价***%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价***或预算书中载明的材料单价***价***同条款合同履行期间材料单价***准单价***±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价***：。

12. 合同价***支付

12.1 合同价***n>格形式

1、单价***span>

综合单价***范围：。

风险费用的计算方法：。

风险范围以外合同价***法：。

2、总价***span>

总价***范围：。

风险费用的计算方法：。

风险范围以外合同价***法：。

3、其他价***u>。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额***span>无。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价***

关于单价***约定：。

12.3.4 总价***

关于总价***约定：。

12.3.5总价***付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价***〕约定进行计量：。

12.3.6 其他价***的计量

其他价***量方式和程序：。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程验收通过，完成工程结算审计后付至审定金额***n>100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价***款申请单提交的约定：。

（2）总价***款申请单提交的约定：。

（3）其他价***进度付款申请单提交的约定：。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。

（2）发包人支付进度款的期限：。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价***解表的编制与审批：。

3、单价***项目支付分解表的编制与审批：。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：。

竣工付款申请单应包括的内容：。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：。

发包人完成竣工付款的期限：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。

（2）发包人完成支付的期限：。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额***；

（2）%的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价***额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价***任：。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点***：。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21. 分包与配合

（1）承包人进行工程分包的，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

（2）发包人分包的专业工程范围如下：

（3）发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位***（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。

（4）发包人支付给承包人专业分包工程合同价***备价***> %作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

①承包人承担总包责任所发生的费用。

②“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

③分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

④分包人使用工程的***道路，到总包单位***，使用总包单位***。

⑤门窗洞口、安装工***道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

⑥为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

⑦分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

⑧保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

（5）配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；

配合工程如下：

（6）对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给***元作为承包人承担配合工作的配合费用。

（7）凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

22. 结算

（1）承包人的投标报价***）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

（2）水电费的结算：

①发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。

②承包人投标报价***电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价***扣除。

③因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。

（3）发包人供应材料设备的结算：材料按照总价***n> %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价***n> %计取保管费；此费用仅计取税金。

（4）分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价***次包死，不随分包工程结算价***调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

（5）工程实施中新增的项目，参考投标报价***项目单价***类似项目的，由发包人（或委托有资质的中介单位）根据工程量清单计价***承包人报价***工、材料、机械价***、风险费、取费费率等进行组价***span>

（6）对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在采购文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

（7）对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在采购文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价***3%以上的情况。

（8）对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价***认为视同该项价***在其他项目中。

（9）不平衡报价***span>

对于分部分项综合单价***于预算价***合单价***，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量相应综合单价***应子目综合单价***降幅同比下浮标准，作为结算的依据。

对于分部分项综合单价***幅低于预算价***合单价***>30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量相应综合单价***应子目综合单价***降幅同比下浮标准，作为结算的依据。

23. 其他

建立工程违约清场机制和诚信公开制度，建设单位***：施工单位***、转包、违法分包施工任务的；计划工期进度延续3个月或发生重大质量安全事故的；连续2个月以上不按法律法规要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的；拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

当施工单位***，履约保证金不予退还，建设单位***，终止施工合同并办理清场手续，及时组织相关责任单位******同约定的违约金低于实际损失时，应当请求法院予以调整，并根据实际情况另行主张损失赔偿。余下的工程量选择第二成交候选人或组织重新招标。

建设单位******区管理委员会和行业监督部门。蚌埠经济***区管理委员会将被清场的施工单位***、不再接受其进入蚌埠经济***区管理委员会投标并予以网上公示；行业监督部门对其下发行政处罚决定书。

本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

***市重大工程项目，央企、上市企业可以与本地一级及以上资质企业组成联合体投标，或成交后可以面向本地一级及以上资质企业专业化分包。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价***span>

附件1：

承包人承揽工程项目一览表/span>

附件2：

发包人供应材料设备一览表

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排***道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排***道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住***区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下：。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位***，单位***。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账 号：

邮政编码：邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：

承包人主要施工管理人员表

附件7：

分包人主要施工管理人员表

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额***写））。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额***求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位***）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：