招标单位

***

单位***

***市滨海县育***路246号

招标单位***

庞亚捷

联系电话

***958

入围办法

本工程实行资格后审、资格审查合格者全数入围

招标内容

及工程规模

一标段：位于五汛、***镇境内，面积2.8万亩，概算投资约9600约4600

二标段： 位于***街道、现代农业园、正红、通榆、天场、***镇境内，面积2.5万亩，概算投资约8100约4000

三标段：位于界牌、八滩、***镇境内，面积2.6万亩，概算投资约9000约4400。

四标段：位于滨淮、滨***镇、滨海港***区内，面积2.5万亩，概算投资约9300约4200。

要求工期

2***日历天，******月开工，******月完工。

标段数量

四个标段

投标人资格条件

1、投标单位***【水利水电工程施工总承包贰级及以上资质】，并取得有效安全生产许可证。

2、投标的项目经理须具有【水利水电工程专业一级】建造师注册证书，并具有水利行政主管部门颁发的安全考核合格证B证，无主体工程在建（有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工证明和离开原项目的同意书，同时须符合苏水基[2016]17文规定）。项目经理及项目组成人员中标后原则上不得更换。

3、业绩要求：投标人自2018年***月***日以来（以中标通知书时间为准）承担过单项工程合同额3项目，水利系统的农田水利项目、灌区改造项目、洼地治理项目，国土系统土地整理项目，千亿斤粮项目）施工业绩[1、中标通知书扫描件，2、中标结果公示网上截图，3、施工合同扫描件，4、完工或（竣工）验收证明扫描件，四者必须同时具备，业绩指标在四者之一体现]。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态，投标人用于本项目的流动资金应不低于10招标公告发布之日起至投标截止之日止期间的任意的、连续三天的投标人基本户银行对账单余款额(每日均不低于10件的扫描件。

5、信誉要求：

5.1投标人没有被国家、***省省级有关部门、***市级有关部门及滨海县级有关部门限制招投***市场准入，或者受到限制但已过公示期的。

5.2 企业、法定代表人或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表人、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。

5.3投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

6、投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的,被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的,本项目的招标人拒绝其投标,资格审查不予通过,不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中,资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

7、投标申请人须保证：投标单位***3年内有行贿犯罪行为且被记录；项目经理不得存在近5年内有行贿犯罪行为且被记录。

8、其他要求

8.1拟任项目经理从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目经理不得同时在两个或者两个以上单位***，包括不得：

①同时在两个及以上单位***；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③***法定代表人。

8.2投标申请人的授权委托人（如有）及项目组成员(指项目经理、专职安全员、技术负责人，禁止一人身兼多职)为本单位***（本单位***：与投标人单位***，并由投标人单位***，未在投标人之外单位***，也没在其他单位***），并确保从投标截止之日当月（或当月前一个月）向前连续6个月均已在本单位***（如开标日期为2021年8月的某一天，则投标单位***2021年2月2021年7月养老保险均在本单位***）。

其它说明

1、本项目杜绝任何形式的挂靠，严禁转包和违法分包。招标结束后，招标人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察，一经发现挂靠，将取消中标候选人的中标资格，没收投标保证金，清退出***市场，打入黑名单。工程施工过程中如发现挂靠、分包施工行为，立即终止合同，没收履约保证金，清退出***市场，打入黑名单。

2、鉴于本次招标标段项目面广量大，承包人应在合同签订后***日内组建工程项目部，按期进场，按期施工，保证工程按时结束。项目经理驻场时间每个月不少于22天（具体驻场天数视工程建设需要，必须无条件服从招标人安排）。如有特殊情况不能到场，必须向建设单位***，请假时间每月累计不得超过三天；投标时核准的项目经理、技术负责人、专职安全员等项目组成员原则上不得变更；如确需变更，需经建设单位***，项目经理变更罚款现金***元/人/次，项目组其他人员变更罚款现金***元/人/次。招标人将根据履约考核要求随时核查人员驻场情况，发现项目经理未按规定要求和节点驻场的，每次酌情罚款5000~***元；发现技术负责人、专职安全员等项目组成员未按规定要求和节点驻场的，每次酌情罚款2000~***元。

3、管理人员应及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

4、如投标人未能执行项目组成员全部驻场及请假要求或未经发包人批准擅自更换项目组成员的，发包人有权单方解除施工合同，同时将实际情况上报有关部门，建议有关职能部门对承包人进行处罚并记不良行为，由发包人委托有工程鉴定资质的单位***，对前期承包方已投入的招标范围内并合格的工程量、工程款进行鉴定，前期承包方不得以任何理由阻挠后期承包方施工，前期承包方已投入的所有工程量、工程款待工程竣工验收结束后进行结算。

评标定标

办法

一、采用合理低价***an>。

1、投标报价***/span>100分)

(1)评标基准价***span>

S=T×α×β+B×（1-β）

S为评标基准价***控制价***n>，α取值范围为0.96、0.97、0.98；β为业主权重系数，取值范围为0.6、0.61、0.62、0.63、0.64、0.65，开标时由招标人代表随机抽取（四个标段只抽取一次）；B为有效投标文件的投标报价***值。有效投标文件是指初步评审合格的投标文件。当有效投标文件的投标报价***pan>≤***时，无需剔除其中的最高或最低报价***n>即进行算术平均；当9≥有效投标文件的投标报价***pan>>***时，剔除1个最高投标报价***投标报价***n>后进行算术平均；当18≥有效投标文件的投标报价***pan>>9时，剔除2个最高投标报价***an>2个最低投标报价***n>后进行算术平均；当36≥有效投标文件的投标报价***pan>>18时，剔除3个最高投标报价***an>3个最低投标报价***n>后进行算术平均；当60≥有效投标文件的投标报价***pan>>36时，剔除4个最高投标报价***an>4个最低投标报价***n>后进行算术平均；当100≥有效投标文件的投标报价***pan>>60时，剔除5个最高投标报价***an>5个最低投标报价***n>后进行算术平均；当有效投标文件的投标报价***pan>>100时，剔除7个最高投标报价***an>7个最低投标报价***n>后进行算术平均。

（2）计算得分：

有效投标人的投标报价***价***100分，并以此为基数，进行下面各项的打分；

投标报价***价***减2分，不足1%的，按照插入法计算；投标报价***价***减1分，计算得分保留小数点后三位数字，小数点后第四位数字“四舍五入”，不足1%的，按照插入法计算。

说明：①评标基准价***除计算错误外，不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情况下而改变。

②招标控制价***在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整。

③有效投标文件是指初步评审合格的投标文件。

二、投标文件的澄清和补正

1、在评标过程中，评委会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、评标委员会对投标人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评委会的要求。

三、评标结果

1、评标委员会按总得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，但投标报价***的除外。综合评分相等时，以投标报价***投标报价***由现场公证人员抽签确定。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

2、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。内容包括：

(1) 评标委员会人员组成

(2) 评标过程；

(3)无效标情况说明；

(4) 数据表及详细评审记录；

(5) 推荐的候选中标人名单与签订合同前要处理的事宜；

(6) 澄清、说明、补正事项纪要。

四、其它

1、定标原则：每个投标人可以同时参与四个标段的投标，但只能中一个标段。前一标段被推荐为中标候选人的，参与其它标段评标但不参与推荐中标候选人的排序。评定、标顺序：一标段→二标段→三标段→四标段。

2、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

3、有不符合法律、法规规定，出现《***市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

4、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

付款方式

1、工程进度经监理核实，达到50%的合同工程量时，其中财政补助部分付已完工程量的80%，县筹部分付已完工程量20%；

2、达到合同工程量80%时，其财政补助部分付至已完工程量80%，县筹部分付至已完工程量的30%；

3、工程完工，跟踪审计结束且经县级验收合格后，其财政补助部分付至已完工程量的85%，县筹部分付至已完工程量的40%；

4、工程完工，第三方审计结束且经县级验收合格满一年，财政补助部分付至已完工程量95%，县筹部分付至已完工程量的70%；

5、工程完工，审计结束且经县级验收合格满二年，结清全部已完工程款。

开工前，发包人按合同价***例（5%）的履约保证金，作为对承包人施工期间的进度、质量、安全等方面的考核。

投标保证金获取方式

本项目投标保证金为人民币整（不分标段），投标保证金必须使用投标人基本帐户，方式:转账、电汇。收款账户为:滨海县公共资源交易中心，开户行:建行滨海城中支行，账号:***，投标保证金的付款单位******。投标人必须将投标人的基本账户开户许可证(或开户银行出具的基本存款账户信息证明)复印件、投标保证金交款凭据(指银行转账进帐单或电汇凭证)复印件放进投标文件中一并递交(详见招标文件)。请各投标人提前办理投标保证金缴纳手续，以确保投标保证金在投标截止时间***，没有到账的保证金一律无效。

投标人的投标保证金不符合上述要求的，其投标无效。

注:滨海县公共资源交易中心财务科位于滨海县***路广电网络信息技***楼***楼1612室,咨询电话***。

获取招标文件***

1、领取时间:***8月2日起至***8月12日。

2、领取地点: 链接: http***g

提取码: i6xm

3、投标人在领取电子版招标文件时，***联系

(联系人:蔡龙、陈静 手机号码:***123、***558)

4、拒绝接受现场获取招标文件。

5、招标文件***，售后不退(付款方式转账，单位***：***，银行：常熟农村商业银行盐城分行，账号：***，招标文件***，同时备注项目名称及标段号。请各投标人及时办理招标文件***，以确保招标文件******8月7日***时前到达指定账户，没有按规定时间、规定形式缴纳的，投标文件一律无效。投标人必须将招标文件***(指银行转账进帐单或电汇凭证)复印件放进投标文件中一并递交(详见招标文件)。

投标文件递交截止时间***、开标时间及地点

1、本项目的投标文件递交截止时间***:***8月12日15时***分00秒前。

2、本项目的投标文件递交地点***:***邮箱（邮箱号：jiangsuchunmu@163.com）。

3、本项目为不见面交易项目。开标当日投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点*** PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加开标会议的方法及投标文件制作要求详见招标文件。

发布媒介

本招标项目招标公告(包含招标答疑在内的关于本项目的所有招标信息)发布媒介:***省招标投标公共服务平台(http***/newindex)、***市滨海县人民政府网(http***eng.gov.cn/)上发布。