***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标公告

***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标编号***

本招标项目朱家寨光伏发电项目由***市发展和改革局以***省固定资产投资项目备案证(备案项目代码：***0006)批准建设，***，建设资金来源已落实，来自资本金和银行贷款，***。

项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：***省******元江县。

2.2 项目建设规模：朱家寨光伏发电项目位于******元江县。

场址分为南北两***区，项目建设26个光伏发电子方阵，电站安装容量100.75MWp、额定容量80MW。

***区拟新建一座110kV变电站，主变容量为40MVA，电站以1回110kV线路接入110kV武洒变电站，线路长度约23.14km；

***区拟新建一座35kV开关站，以1回35kV线路接入35kV月牙田变，***路径长度约11km。

本项目不自建储能。

2.3 项目工期：377天，计划开始日期:******月***日。

2.4 招标范围：本工程EPC总承包（不含送***路工程）工作范围包括项目的可行性研究报告及前期专题报告编审，勘察设计，设备材料的采购（不含光伏组件、储能设备）、运输和管理；

建设用地；

工程建设项目有关施工证件和批件办理（如不动产权证等）；

工程施工准备与工程施工（含竣工图编制）；

水保、环保措施施工；

设备安装及调试；

升压站并网验收手续办理及试运行；

所有专项验收、启动验收；

竣工验收和移交的相关工作；

建设期工程保险，以及质保期内的服务、配合审计等全部工作。

其工作内容包括但不限于： （1）本项目可行性研究报告及前期专题报告，报告及前期专题包含：可行性研究报告编审，水土保持方案编审，环评报告编审，地质灾害危险性评估报告编审，压覆矿报告编审，职业健康报告编审，安全评价***社会稳定评估报告编审，林地相关报告编审，电能质量专题研究编审，送***路可研，接入系统编审，用地预审选址意见书，勘界、征地及永久用地征转报批。

（2）本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制、施工图设计及竣工图，及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计。

（3）本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。

（4）设备材料采购发包人负责采购的主要设备：光伏组件。

承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划、接货、卸车、验收、保管、成品保护、二次转运、安装等。

承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备（满足电网最新技术、标准等相关要求），包括满足光伏并网运行及计量的所有发

电、变电、通信和控制设备及相应的备品备件、随机工器具等的采购，并负责设备供货、验收、仓储保管、技术服务等。

（5）建筑及安装工程：包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装、环境保护及水土保持设施、调试、测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保期内的服务；

施工许可办理、并网及相关手续办理；

1）永久工程、临时工程及水保、环保等专项工程的土建施工、设备安装及调试。

主要包括：***道路和***道路（包括设备***道路的改造）、光伏方***区、升压站土建及装修工程（升压站应按照发包人提出的标准进行施工）、基础开挖及浇筑、集***路土建等及水保、环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试；

2）按照环保、水保设计方案及批复文件完成水保、环保措施和验收，包括（但不限于）委托环保、水保监测单位***、监测、检查、监督、评估和验收等工作。

发包人负责委托环保、水保监理及其委托费用。

3）发包人负责委托质量监督单位***；

承包人应具体落实完成本工程的质量监督检查及整改落实、工程验收以及工程验收前的全部检查工作并承担相关费用；

4）完成单体调试、联合调试及配合电网协调工作；

5）完成试运行、消缺、中间验收工作，完成启动验收、工程竣工验收（包括消防、环保、水保、防雷、安全与卫生、档案、节能等各专项验收）工作；

6）完成工程移交以及质保期内的有关工作；

7）提供并完成相关的技术资料和人员培训工作；

8）为工程服务的所有施工辅助工程；

9）建设期工程保险以及质保期内的服务；

10）负责建设升压站正常生产、生活（含永久水源点及供水设施）、对外通讯系统，包括因特网、电话和电视信号等接入和设施设备采购安装和调试。

发包人只负责缴纳网络、电视和电话使用费并协调承包人完成相关工作；

11）其它未明确但属于本工程施工、试运行、初步验收、竣工验收及移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等全部工作中的任何项目及工作，并承担其费用。

12）按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。

（6）建设用地及手续办理 承包人负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、设备转运场、混凝土拌合站、施工临***道、采石场、砂石料堆放场、存弃渣场等）。

承包人配合发包人开展项目永久用地和项目临时用地的征（占）用工作。

承包人配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关的管理、对外协调、文娱体育（公益）活动、宣传、治安协调等工作。

承包人配合发包人完成项目的临时用地土地复垦工作。

承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：配合发包人完成土地

勘界、永久用地组卷及报建、建设用地征收（用）、用地手续办理等工作。

（7）补充说明 1）除上述条款中明确已由发包人负责并承担费用的工作外，以下事项不在本次招标范围内：信息上报系统、生产运行管理系统、生产车辆设备的采购；

生产准备，包括生产人员培训及提前进厂、办公及生活家具购置、工器具及生产家具的购置；

与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和电能质量检测协议。

2）其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。

（8）工***区接网工程与本工程以升压站出线侧龙门架后第一个塔基挂线点为分界点，升压站出线侧龙门架至第一个塔基挂线点之间的输***路及相关配套设施含在本合同内。

2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充：中标人数量1名。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的EPC总承包能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证；

投标人应具备有工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，同时具备电力工程施工总承包壹级及以上资质。

投标人不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。

财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

近三年指***、***、***。

投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.1.3 业绩要求：投标人近3年（******月***日至今，以合同签订之日为准）内至少具有2个（含在建）光伏发电工程EPC总承包项目业绩。

业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程投运证明（或工程竣工验收证书）或业绩证明等，在建业绩需提供中标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期、签约主体、服务范围及合同总金额***/p>

3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www***）中未被列入严重违法失信企业名单、最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录（以裁判文书网查询结果为准）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），至少担任过1个光伏（风电）工程项目经理或项目副经理。

项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。

至少担任过1个光伏（风电）工程的设计总工程师或副总工程师职务。

项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），担任过1个及以上光伏（风电）工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。

3.1.6 中标人数：1名

3.2 其他要求：1.项目管理机构***：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。

项目管理最低配备要求9人，包括但不限于项目经理1

人、设计负责人1人、项目技术负责人1人、项目副经理或施工负责人1人、安全总监1人、质量负责人1人、合同工程师1人、采购工程师1人、专职安全员1人等。

2.施工机械设备：满足施工需求。

3.不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.3 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方应按招标文件***，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件***，根据联合体协议职责分工共同完成投标文件，并由联合体牵头人统一提交给招标人；

除联合体协议其他投标文件由联合体牵头方签字、盖章；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任；

（5）联合体只能由一个勘察设计单位***，联合各方均须具有独立法人资格，联合体牵头方为勘察设计单位，由施工单位***；

（6）组成联合体的勘察设计单位***（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，施工单位***。

4.招标文件***

4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。

完成投标人注册后，请于*** ***月 21 日至2023 年 ***月 ***日，每日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:***时（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）获取招标文件。

线下不予受理。

投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。

(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用)。

4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件***12***元***元，售后不退。

4.4 图纸或书面技术资料押***元，在退还图纸或书面技术资料时退还。

由招标人在收到单位******日内寄送。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***）为******月***日 ***时***分整（北京时间），投标人应在截止时间***；

具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点***、不按照招标文件***(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）、中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人:*** 招标代理机构:******市***区海伦堡中央广场云瑞***区3楼

地 址:***市***路691号科研试***楼***楼1305室 地 址:S310号邮 编: 邮 编:

联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山

电 话:***279 电 话:***960传 真: 传 真:

电子邮件: 电子邮件:

网 址: 网 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

主要负责人（项目负责人）：王灿东

***

日期：******月***日

招标公告

***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标编号***

本招标项目朱家寨光伏发电项目由***市发展和改革局以***省固定资产投资项目备案证(备案项目代码：***0006)批准建设，***，建设资金来源已落实，来自资本金和银行贷款，***。

项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：***省******元江县。

2.2 项目建设规模：朱家寨光伏发电项目位于******元江县。

场址分为南北两***区，项目建设26个光伏发电子方阵，电站安装容量100.75MWp、额定容量80MW。

***区拟新建一座110kV变电站，主变容量为40MVA，电站以1回110kV线路接入110kV武洒变电站，线路长度约23.14km；

***区拟新建一座35kV开关站，以1回35kV线路接入35kV月牙田变，***路径长度约11km。

本项目不自建储能。

2.3 项目工期：377天，计划开始日期:******月***日。

2.4 招标范围：本工程EPC总承包（不含送***路工程）工作范围包括项目的可行性研究报告及前期专题报告编审，勘察设计，设备材料的采购（不含光伏组件、储能设备）、运输和管理；

建设用地；

工程建设项目有关施工证件和批件办理（如不动产权证等）；

工程施工准备与工程施工（含竣工图编制）；

水保、环保措施施工；

设备安装及调试；

升压站并网验收手续办理及试运行；

所有专项验收、启动验收；

竣工验收和移交的相关工作；

建设期工程保险，以及质保期内的服务、配合审计等全部工作。

其工作内容包括但不限于： （1）本项目可行性研究报告及前期专题报告，报告及前期专题包含：可行性研究报告编审，水土保持方案编审，环评报告编审，地质灾害危险性评估报告编审，压覆矿报告编审，职业健康报告编审，安全评价***社会稳定评估报告编审，林地相关报告编审，电能质量专题研究编审，送***路可研，接入系统编审，用地预审选址意见书，勘界、征地及永久用地征转报批。

（2）本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制、施工图设计及竣工图，及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计。

（3）本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。

（4）设备材料采购发包人负责采购的主要设备：光伏组件。

承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划、接货、卸车、验收、保管、成品保护、二次转运、安装等。

承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备（满足电网最新技术、标准等相关要求），包括满足光伏并网运行及计量的所有发

电、变电、通信和控制设备及相应的备品备件、随机工器具等的采购，并负责设备供货、验收、仓储保管、技术服务等。

（5）建筑及安装工程：包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装、环境保护及水土保持设施、调试、测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保期内的服务；

施工许可办理、并网及相关手续办理；

1）永久工程、临时工程及水保、环保等专项工程的土建施工、设备安装及调试。

主要包括：***道路和***道路（包括设备***道路的改造）、光伏方***区、升压站土建及装修工程（升压站应按照发包人提出的标准进行施工）、基础开挖及浇筑、集***路土建等及水保、环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试；

2）按照环保、水保设计方案及批复文件完成水保、环保措施和验收，包括（但不限于）委托环保、水保监测单位***、监测、检查、监督、评估和验收等工作。

发包人负责委托环保、水保监理及其委托费用。

3）发包人负责委托质量监督单位***；

承包人应具体落实完成本工程的质量监督检查及整改落实、工程验收以及工程验收前的全部检查工作并承担相关费用；

4）完成单体调试、联合调试及配合电网协调工作；

5）完成试运行、消缺、中间验收工作，完成启动验收、工程竣工验收（包括消防、环保、水保、防雷、安全与卫生、档案、节能等各专项验收）工作；

6）完成工程移交以及质保期内的有关工作；

7）提供并完成相关的技术资料和人员培训工作；

8）为工程服务的所有施工辅助工程；

9）建设期工程保险以及质保期内的服务；

10）负责建设升压站正常生产、生活（含永久水源点及供水设施）、对外通讯系统，包括因特网、电话和电视信号等接入和设施设备采购安装和调试。

发包人只负责缴纳网络、电视和电话使用费并协调承包人完成相关工作；

11）其它未明确但属于本工程施工、试运行、初步验收、竣工验收及移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等全部工作中的任何项目及工作，并承担其费用。

12）按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。

（6）建设用地及手续办理 承包人负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、设备转运场、混凝土拌合站、施工临***道、采石场、砂石料堆放场、存弃渣场等）。

承包人配合发包人开展项目永久用地和项目临时用地的征（占）用工作。

承包人配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关的管理、对外协调、文娱体育（公益）活动、宣传、治安协调等工作。

承包人配合发包人完成项目的临时用地土地复垦工作。

承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：配合发包人完成土地

勘界、永久用地组卷及报建、建设用地征收（用）、用地手续办理等工作。

（7）补充说明 1）除上述条款中明确已由发包人负责并承担费用的工作外，以下事项不在本次招标范围内：信息上报系统、生产运行管理系统、生产车辆设备的采购；

生产准备，包括生产人员培训及提前进厂、办公及生活家具购置、工器具及生产家具的购置；

与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和电能质量检测协议。

2）其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。

（8）工***区接网工程与本工程以升压站出线侧龙门架后第一个塔基挂线点为分界点，升压站出线侧龙门架至第一个塔基挂线点之间的输***路及相关配套设施含在本合同内。

2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充：中标人数量1名。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的EPC总承包能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证；

投标人应具备有工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，同时具备电力工程施工总承包壹级及以上资质。

投标人不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。

财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

近三年指***、***、***。

投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.1.3 业绩要求：投标人近3年（******月***日至今，以合同签订之日为准）内至少具有2个（含在建）光伏发电工程EPC总承包项目业绩。

业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程投运证明（或工程竣工验收证书）或业绩证明等，在建业绩需提供中标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期、签约主体、服务范围及合同总金额***/p>

3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www***）中未被列入严重违法失信企业名单、最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录（以裁判文书网查询结果为准）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），至少担任过1个光伏（风电）工程项目经理或项目副经理。

项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。

至少担任过1个光伏（风电）工程的设计总工程师或副总工程师职务。

项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），担任过1个及以上光伏（风电）工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。

3.1.6 中标人数：1名

3.2 其他要求：1.项目管理机构***：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。

项目管理最低配备要求9人，包括但不限于项目经理1

人、设计负责人1人、项目技术负责人1人、项目副经理或施工负责人1人、安全总监1人、质量负责人1人、合同工程师1人、采购工程师1人、专职安全员1人等。

2.施工机械设备：满足施工需求。

3.不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.3 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方应按招标文件***，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件***，根据联合体协议职责分工共同完成投标文件，并由联合体牵头人统一提交给招标人；

除联合体协议其他投标文件由联合体牵头方签字、盖章；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任；

（5）联合体只能由一个勘察设计单位***，联合各方均须具有独立法人资格，联合体牵头方为勘察设计单位，由施工单位***；

（6）组成联合体的勘察设计单位***（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，施工单位***。

4.招标文件***

4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。

完成投标人注册后，请于*** ***月 21 日至2023 年 ***月 ***日，每日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:***时（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）获取招标文件。

线下不予受理。

投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。

(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用)。

4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件***12***元***元，售后不退。

4.4 图纸或书面技术资料押***元，在退还图纸或书面技术资料时退还。

由招标人在收到单位******日内寄送。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***）为******月***日 ***时***分整（北京时间），投标人应在截止时间***；

具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点***、不按照招标文件***(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）、中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人:*** 招标代理机构:******市***区海伦堡中央广场云瑞***区3楼

地 址:***市***路691号科研试***楼***楼1305室 地 址:S310号邮 编: 邮 编:

联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山

电 话:***279 电 话:***960传 真: 传 真:

电子邮件: 电子邮件:

网 址: 网 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

主要负责人（项目负责人）：王灿东

***

日期：******月***日

招标公告

***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标编号***

本招标项目朱家寨光伏发电项目由***市发展和改革局以***省固定资产投资项目备案证(备案项目代码：***0006)批准建设，***，建设资金来源已落实，来自资本金和银行贷款，***。

项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：***省******元江县。

2.2 项目建设规模：朱家寨光伏发电项目位于******元江县。

场址分为南北两***区，项目建设26个光伏发电子方阵，电站安装容量100.75MWp、额定容量80MW。

***区拟新建一座110kV变电站，主变容量为40MVA，电站以1回110kV线路接入110kV武洒变电站，线路长度约23.14km；

***区拟新建一座35kV开关站，以1回35kV线路接入35kV月牙田变，***路径长度约11km。

本项目不自建储能。

2.3 项目工期：377天，计划开始日期:******月***日。

2.4 招标范围：本工程EPC总承包（不含送***路工程）工作范围包括项目的可行性研究报告及前期专题报告编审，勘察设计，设备材料的采购（不含光伏组件、储能设备）、运输和管理；

建设用地；

工程建设项目有关施工证件和批件办理（如不动产权证等）；

工程施工准备与工程施工（含竣工图编制）；

水保、环保措施施工；

设备安装及调试；

升压站并网验收手续办理及试运行；

所有专项验收、启动验收；

竣工验收和移交的相关工作；

建设期工程保险，以及质保期内的服务、配合审计等全部工作。

其工作内容包括但不限于： （1）本项目可行性研究报告及前期专题报告，报告及前期专题包含：可行性研究报告编审，水土保持方案编审，环评报告编审，地质灾害危险性评估报告编审，压覆矿报告编审，职业健康报告编审，安全评价***社会稳定评估报告编审，林地相关报告编审，电能质量专题研究编审，送***路可研，接入系统编审，用地预审选址意见书，勘界、征地及永久用地征转报批。

（2）本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制、施工图设计及竣工图，及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计。

（3）本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。

（4）设备材料采购发包人负责采购的主要设备：光伏组件。

承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划、接货、卸车、验收、保管、成品保护、二次转运、安装等。

承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备（满足电网最新技术、标准等相关要求），包括满足光伏并网运行及计量的所有发

电、变电、通信和控制设备及相应的备品备件、随机工器具等的采购，并负责设备供货、验收、仓储保管、技术服务等。

（5）建筑及安装工程：包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装、环境保护及水土保持设施、调试、测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保期内的服务；

施工许可办理、并网及相关手续办理；

1）永久工程、临时工程及水保、环保等专项工程的土建施工、设备安装及调试。

主要包括：***道路和***道路（包括设备***道路的改造）、光伏方***区、升压站土建及装修工程（升压站应按照发包人提出的标准进行施工）、基础开挖及浇筑、集***路土建等及水保、环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试；

2）按照环保、水保设计方案及批复文件完成水保、环保措施和验收，包括（但不限于）委托环保、水保监测单位***、监测、检查、监督、评估和验收等工作。

发包人负责委托环保、水保监理及其委托费用。

3）发包人负责委托质量监督单位***；

承包人应具体落实完成本工程的质量监督检查及整改落实、工程验收以及工程验收前的全部检查工作并承担相关费用；

4）完成单体调试、联合调试及配合电网协调工作；

5）完成试运行、消缺、中间验收工作，完成启动验收、工程竣工验收（包括消防、环保、水保、防雷、安全与卫生、档案、节能等各专项验收）工作；

6）完成工程移交以及质保期内的有关工作；

7）提供并完成相关的技术资料和人员培训工作；

8）为工程服务的所有施工辅助工程；

9）建设期工程保险以及质保期内的服务；

10）负责建设升压站正常生产、生活（含永久水源点及供水设施）、对外通讯系统，包括因特网、电话和电视信号等接入和设施设备采购安装和调试。

发包人只负责缴纳网络、电视和电话使用费并协调承包人完成相关工作；

11）其它未明确但属于本工程施工、试运行、初步验收、竣工验收及移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等全部工作中的任何项目及工作，并承担其费用。

12）按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。

（6）建设用地及手续办理 承包人负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、设备转运场、混凝土拌合站、施工临***道、采石场、砂石料堆放场、存弃渣场等）。

承包人配合发包人开展项目永久用地和项目临时用地的征（占）用工作。

承包人配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关的管理、对外协调、文娱体育（公益）活动、宣传、治安协调等工作。

承包人配合发包人完成项目的临时用地土地复垦工作。

承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：配合发包人完成土地

勘界、永久用地组卷及报建、建设用地征收（用）、用地手续办理等工作。

（7）补充说明 1）除上述条款中明确已由发包人负责并承担费用的工作外，以下事项不在本次招标范围内：信息上报系统、生产运行管理系统、生产车辆设备的采购；

生产准备，包括生产人员培训及提前进厂、办公及生活家具购置、工器具及生产家具的购置；

与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和电能质量检测协议。

2）其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。

（8）工***区接网工程与本工程以升压站出线侧龙门架后第一个塔基挂线点为分界点，升压站出线侧龙门架至第一个塔基挂线点之间的输***路及相关配套设施含在本合同内。

2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充：中标人数量1名。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的EPC总承包能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证；

投标人应具备有工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，同时具备电力工程施工总承包壹级及以上资质。

投标人不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。

财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

近三年指***、***、***。

投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.1.3 业绩要求：投标人近3年（******月***日至今，以合同签订之日为准）内至少具有2个（含在建）光伏发电工程EPC总承包项目业绩。

业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程投运证明（或工程竣工验收证书）或业绩证明等，在建业绩需提供中标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期、签约主体、服务范围及合同总金额***/p>

3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www***）中未被列入严重违法失信企业名单、最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录（以裁判文书网查询结果为准）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），至少担任过1个光伏（风电）工程项目经理或项目副经理。

项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。

至少担任过1个光伏（风电）工程的设计总工程师或副总工程师职务。

项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），担任过1个及以上光伏（风电）工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。

3.1.6 中标人数：1名

3.2 其他要求：1.项目管理机构***：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。

项目管理最低配备要求9人，包括但不限于项目经理1

人、设计负责人1人、项目技术负责人1人、项目副经理或施工负责人1人、安全总监1人、质量负责人1人、合同工程师1人、采购工程师1人、专职安全员1人等。

2.施工机械设备：满足施工需求。

3.不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.3 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方应按招标文件***，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件***，根据联合体协议职责分工共同完成投标文件，并由联合体牵头人统一提交给招标人；

除联合体协议其他投标文件由联合体牵头方签字、盖章；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任；

（5）联合体只能由一个勘察设计单位***，联合各方均须具有独立法人资格，联合体牵头方为勘察设计单位，由施工单位***；

（6）组成联合体的勘察设计单位***（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，施工单位***。

4.招标文件***

4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。

完成投标人注册后，请于*** ***月 21 日至2023 年 ***月 ***日，每日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:***时（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）获取招标文件。

线下不予受理。

投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。

(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用)。

4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件***12***元***元，售后不退。

4.4 图纸或书面技术资料押***元，在退还图纸或书面技术资料时退还。

由招标人在收到单位******日内寄送。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***）为******月***日 ***时***分整（北京时间），投标人应在截止时间***；

具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点***、不按照招标文件***(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）、中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人:*** 招标代理机构:******市***区海伦堡中央广场云瑞***区3楼

地 址:***市***路691号科研试***楼***楼1305室 地 址:S310号邮 编: 邮 编:

联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山

电 话:***279 电 话:***960传 真: 传 真:

电子邮件: 电子邮件:

网 址: 网 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

主要负责人（项目负责人）：王灿东

***

日期：******月***日

招标公告

***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标编号***

本招标项目朱家寨光伏发电项目由***市发展和改革局以***省固定资产投资项目备案证(备案项目代码：***0006)批准建设，***，建设资金来源已落实，来自资本金和银行贷款，***。

项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：***省******元江县。

2.2 项目建设规模：朱家寨光伏发电项目位于******元江县。

场址分为南北两***区，项目建设26个光伏发电子方阵，电站安装容量100.75MWp、额定容量80MW。

***区拟新建一座110kV变电站，主变容量为40MVA，电站以1回110kV线路接入110kV武洒变电站，线路长度约23.14km；

***区拟新建一座35kV开关站，以1回35kV线路接入35kV月牙田变，***路径长度约11km。

本项目不自建储能。

2.3 项目工期：377天，计划开始日期:******月***日。

2.4 招标范围：本工程EPC总承包（不含送***路工程）工作范围包括项目的可行性研究报告及前期专题报告编审，勘察设计，设备材料的采购（不含光伏组件、储能设备）、运输和管理；

建设用地；

工程建设项目有关施工证件和批件办理（如不动产权证等）；

工程施工准备与工程施工（含竣工图编制）；

水保、环保措施施工；

设备安装及调试；

升压站并网验收手续办理及试运行；

所有专项验收、启动验收；

竣工验收和移交的相关工作；

建设期工程保险，以及质保期内的服务、配合审计等全部工作。

其工作内容包括但不限于： （1）本项目可行性研究报告及前期专题报告，报告及前期专题包含：可行性研究报告编审，水土保持方案编审，环评报告编审，地质灾害危险性评估报告编审，压覆矿报告编审，职业健康报告编审，安全评价***社会稳定评估报告编审，林地相关报告编审，电能质量专题研究编审，送***路可研，接入系统编审，用地预审选址意见书，勘界、征地及永久用地征转报批。

（2）本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制、施工图设计及竣工图，及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计。

（3）本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。

（4）设备材料采购发包人负责采购的主要设备：光伏组件。

承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划、接货、卸车、验收、保管、成品保护、二次转运、安装等。

承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备（满足电网最新技术、标准等相关要求），包括满足光伏并网运行及计量的所有发

电、变电、通信和控制设备及相应的备品备件、随机工器具等的采购，并负责设备供货、验收、仓储保管、技术服务等。

（5）建筑及安装工程：包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装、环境保护及水土保持设施、调试、测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保期内的服务；

施工许可办理、并网及相关手续办理；

1）永久工程、临时工程及水保、环保等专项工程的土建施工、设备安装及调试。

主要包括：***道路和***道路（包括设备***道路的改造）、光伏方***区、升压站土建及装修工程（升压站应按照发包人提出的标准进行施工）、基础开挖及浇筑、集***路土建等及水保、环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试；

2）按照环保、水保设计方案及批复文件完成水保、环保措施和验收，包括（但不限于）委托环保、水保监测单位***、监测、检查、监督、评估和验收等工作。

发包人负责委托环保、水保监理及其委托费用。

3）发包人负责委托质量监督单位***；

承包人应具体落实完成本工程的质量监督检查及整改落实、工程验收以及工程验收前的全部检查工作并承担相关费用；

4）完成单体调试、联合调试及配合电网协调工作；

5）完成试运行、消缺、中间验收工作，完成启动验收、工程竣工验收（包括消防、环保、水保、防雷、安全与卫生、档案、节能等各专项验收）工作；

6）完成工程移交以及质保期内的有关工作；

7）提供并完成相关的技术资料和人员培训工作；

8）为工程服务的所有施工辅助工程；

9）建设期工程保险以及质保期内的服务；

10）负责建设升压站正常生产、生活（含永久水源点及供水设施）、对外通讯系统，包括因特网、电话和电视信号等接入和设施设备采购安装和调试。

发包人只负责缴纳网络、电视和电话使用费并协调承包人完成相关工作；

11）其它未明确但属于本工程施工、试运行、初步验收、竣工验收及移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等全部工作中的任何项目及工作，并承担其费用。

12）按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。

（6）建设用地及手续办理 承包人负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、设备转运场、混凝土拌合站、施工临***道、采石场、砂石料堆放场、存弃渣场等）。

承包人配合发包人开展项目永久用地和项目临时用地的征（占）用工作。

承包人配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关的管理、对外协调、文娱体育（公益）活动、宣传、治安协调等工作。

承包人配合发包人完成项目的临时用地土地复垦工作。

承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：配合发包人完成土地

勘界、永久用地组卷及报建、建设用地征收（用）、用地手续办理等工作。

（7）补充说明 1）除上述条款中明确已由发包人负责并承担费用的工作外，以下事项不在本次招标范围内：信息上报系统、生产运行管理系统、生产车辆设备的采购；

生产准备，包括生产人员培训及提前进厂、办公及生活家具购置、工器具及生产家具的购置；

与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和电能质量检测协议。

2）其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。

（8）工***区接网工程与本工程以升压站出线侧龙门架后第一个塔基挂线点为分界点，升压站出线侧龙门架至第一个塔基挂线点之间的输***路及相关配套设施含在本合同内。

2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充：中标人数量1名。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的EPC总承包能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证；

投标人应具备有工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，同时具备电力工程施工总承包壹级及以上资质。

投标人不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。

财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

近三年指***、***、***。

投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.1.3 业绩要求：投标人近3年（******月***日至今，以合同签订之日为准）内至少具有2个（含在建）光伏发电工程EPC总承包项目业绩。

业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程投运证明（或工程竣工验收证书）或业绩证明等，在建业绩需提供中标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期、签约主体、服务范围及合同总金额***/p>

3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www***）中未被列入严重违法失信企业名单、最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录（以裁判文书网查询结果为准）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），至少担任过1个光伏（风电）工程项目经理或项目副经理。

项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。

至少担任过1个光伏（风电）工程的设计总工程师或副总工程师职务。

项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），担任过1个及以上光伏（风电）工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。

3.1.6 中标人数：1名

3.2 其他要求：1.项目管理机构***：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。

项目管理最低配备要求9人，包括但不限于项目经理1

人、设计负责人1人、项目技术负责人1人、项目副经理或施工负责人1人、安全总监1人、质量负责人1人、合同工程师1人、采购工程师1人、专职安全员1人等。

2.施工机械设备：满足施工需求。

3.不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.3 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方应按招标文件***，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件***，根据联合体协议职责分工共同完成投标文件，并由联合体牵头人统一提交给招标人；

除联合体协议其他投标文件由联合体牵头方签字、盖章；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任；

（5）联合体只能由一个勘察设计单位***，联合各方均须具有独立法人资格，联合体牵头方为勘察设计单位，由施工单位***；

（6）组成联合体的勘察设计单位***（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，施工单位***。

4.招标文件***

4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。

完成投标人注册后，请于*** ***月 21 日至2023 年 ***月 ***日，每日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:***时（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）获取招标文件。

线下不予受理。

投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。

(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用)。

4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件***12***元***元，售后不退。

4.4 图纸或书面技术资料押***元，在退还图纸或书面技术资料时退还。

由招标人在收到单位******日内寄送。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***）为******月***日 ***时***分整（北京时间），投标人应在截止时间***；

具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点***、不按照招标文件***(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）、中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人:*** 招标代理机构:******市***区海伦堡中央广场云瑞***区3楼

地 址:***市***路691号科研试***楼***楼1305室 地 址:S310号邮 编: 邮 编:

联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山

电 话:***279 电 话:***960传 真: 传 真:

电子邮件: 电子邮件:

网 址: 网 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

主要负责人（项目负责人）：王灿东

***

日期：******月***日

招标公告

***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标编号***

本招标项目朱家寨光伏发电项目由***市发展和改革局以***省固定资产投资项目备案证(备案项目代码：***0006)批准建设，***，建设资金来源已落实，来自资本金和银行贷款，***。

项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：***省******元江县。

2.2 项目建设规模：朱家寨光伏发电项目位于******元江县。

场址分为南北两***区，项目建设26个光伏发电子方阵，电站安装容量100.75MWp、额定容量80MW。

***区拟新建一座110kV变电站，主变容量为40MVA，电站以1回110kV线路接入110kV武洒变电站，线路长度约23.14km；

***区拟新建一座35kV开关站，以1回35kV线路接入35kV月牙田变，***路径长度约11km。

本项目不自建储能。

2.3 项目工期：377天，计划开始日期:******月***日。

2.4 招标范围：本工程EPC总承包（不含送***路工程）工作范围包括项目的可行性研究报告及前期专题报告编审，勘察设计，设备材料的采购（不含光伏组件、储能设备）、运输和管理；

建设用地；

工程建设项目有关施工证件和批件办理（如不动产权证等）；

工程施工准备与工程施工（含竣工图编制）；

水保、环保措施施工；

设备安装及调试；

升压站并网验收手续办理及试运行；

所有专项验收、启动验收；

竣工验收和移交的相关工作；

建设期工程保险，以及质保期内的服务、配合审计等全部工作。

其工作内容包括但不限于： （1）本项目可行性研究报告及前期专题报告，报告及前期专题包含：可行性研究报告编审，水土保持方案编审，环评报告编审，地质灾害危险性评估报告编审，压覆矿报告编审，职业健康报告编审，安全评价***社会稳定评估报告编审，林地相关报告编审，电能质量专题研究编审，送***路可研，接入系统编审，用地预审选址意见书，勘界、征地及永久用地征转报批。

（2）本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制、施工图设计及竣工图，及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计。

（3）本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。

（4）设备材料采购发包人负责采购的主要设备：光伏组件。

承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划、接货、卸车、验收、保管、成品保护、二次转运、安装等。

承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备（满足电网最新技术、标准等相关要求），包括满足光伏并网运行及计量的所有发

电、变电、通信和控制设备及相应的备品备件、随机工器具等的采购，并负责设备供货、验收、仓储保管、技术服务等。

（5）建筑及安装工程：包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装、环境保护及水土保持设施、调试、测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保期内的服务；

施工许可办理、并网及相关手续办理；

1）永久工程、临时工程及水保、环保等专项工程的土建施工、设备安装及调试。

主要包括：***道路和***道路（包括设备***道路的改造）、光伏方***区、升压站土建及装修工程（升压站应按照发包人提出的标准进行施工）、基础开挖及浇筑、集***路土建等及水保、环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试；

2）按照环保、水保设计方案及批复文件完成水保、环保措施和验收，包括（但不限于）委托环保、水保监测单位***、监测、检查、监督、评估和验收等工作。

发包人负责委托环保、水保监理及其委托费用。

3）发包人负责委托质量监督单位***；

承包人应具体落实完成本工程的质量监督检查及整改落实、工程验收以及工程验收前的全部检查工作并承担相关费用；

4）完成单体调试、联合调试及配合电网协调工作；

5）完成试运行、消缺、中间验收工作，完成启动验收、工程竣工验收（包括消防、环保、水保、防雷、安全与卫生、档案、节能等各专项验收）工作；

6）完成工程移交以及质保期内的有关工作；

7）提供并完成相关的技术资料和人员培训工作；

8）为工程服务的所有施工辅助工程；

9）建设期工程保险以及质保期内的服务；

10）负责建设升压站正常生产、生活（含永久水源点及供水设施）、对外通讯系统，包括因特网、电话和电视信号等接入和设施设备采购安装和调试。

发包人只负责缴纳网络、电视和电话使用费并协调承包人完成相关工作；

11）其它未明确但属于本工程施工、试运行、初步验收、竣工验收及移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等全部工作中的任何项目及工作，并承担其费用。

12）按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。

（6）建设用地及手续办理 承包人负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、设备转运场、混凝土拌合站、施工临***道、采石场、砂石料堆放场、存弃渣场等）。

承包人配合发包人开展项目永久用地和项目临时用地的征（占）用工作。

承包人配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关的管理、对外协调、文娱体育（公益）活动、宣传、治安协调等工作。

承包人配合发包人完成项目的临时用地土地复垦工作。

承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：配合发包人完成土地

勘界、永久用地组卷及报建、建设用地征收（用）、用地手续办理等工作。

（7）补充说明 1）除上述条款中明确已由发包人负责并承担费用的工作外，以下事项不在本次招标范围内：信息上报系统、生产运行管理系统、生产车辆设备的采购；

生产准备，包括生产人员培训及提前进厂、办公及生活家具购置、工器具及生产家具的购置；

与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和电能质量检测协议。

2）其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。

（8）工***区接网工程与本工程以升压站出线侧龙门架后第一个塔基挂线点为分界点，升压站出线侧龙门架至第一个塔基挂线点之间的输***路及相关配套设施含在本合同内。

2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充：中标人数量1名。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的EPC总承包能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证；

投标人应具备有工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，同时具备电力工程施工总承包壹级及以上资质。

投标人不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。

财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

近三年指***、***、***。

投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.1.3 业绩要求：投标人近3年（******月***日至今，以合同签订之日为准）内至少具有2个（含在建）光伏发电工程EPC总承包项目业绩。

业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程投运证明（或工程竣工验收证书）或业绩证明等，在建业绩需提供中标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期、签约主体、服务范围及合同总金额***/p>

3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www***）中未被列入严重违法失信企业名单、最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录（以裁判文书网查询结果为准）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），至少担任过1个光伏（风电）工程项目经理或项目副经理。

项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。

至少担任过1个光伏（风电）工程的设计总工程师或副总工程师职务。

项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），担任过1个及以上光伏（风电）工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。

3.1.6 中标人数：1名

3.2 其他要求：1.项目管理机构***：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。

项目管理最低配备要求9人，包括但不限于项目经理1

人、设计负责人1人、项目技术负责人1人、项目副经理或施工负责人1人、安全总监1人、质量负责人1人、合同工程师1人、采购工程师1人、专职安全员1人等。

2.施工机械设备：满足施工需求。

3.不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.3 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方应按招标文件***，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件***，根据联合体协议职责分工共同完成投标文件，并由联合体牵头人统一提交给招标人；

除联合体协议其他投标文件由联合体牵头方签字、盖章；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任；

（5）联合体只能由一个勘察设计单位***，联合各方均须具有独立法人资格，联合体牵头方为勘察设计单位，由施工单位***；

（6）组成联合体的勘察设计单位***（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，施工单位***。

4.招标文件***

4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。

完成投标人注册后，请于*** ***月 21 日至2023 年 ***月 ***日，每日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:***时（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）获取招标文件。

线下不予受理。

投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。

(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用)。

4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件***12***元***元，售后不退。

4.4 图纸或书面技术资料押***元，在退还图纸或书面技术资料时退还。

由招标人在收到单位******日内寄送。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***）为******月***日 ***时***分整（北京时间），投标人应在截止时间***；

具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点***、不按照招标文件***(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）、中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人:*** 招标代理机构:******市***区海伦堡中央广场云瑞***区3楼

地 址:***市***路691号科研试***楼***楼1305室 地 址:S310号邮 编: 邮 编:

联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山

电 话:***279 电 话:***960传 真: 传 真:

电子邮件: 电子邮件:

网 址: 网 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

主要负责人（项目负责人）：王灿东

***

日期：******月***日

招标公告

***朱家寨光伏发电项目EPC总承包招标公告

招标编号***

本招标项目朱家寨光伏发电项目由***市发展和改革局以***省固定资产投资项目备案证(备案项目代码：***0006)批准建设，***，建设资金来源已落实，来自资本金和银行贷款，***。

项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：***省******元江县。

2.2 项目建设规模：朱家寨光伏发电项目位于******元江县。

场址分为南北两***区，项目建设26个光伏发电子方阵，电站安装容量100.75MWp、额定容量80MW。

***区拟新建一座110kV变电站，主变容量为40MVA，电站以1回110kV线路接入110kV武洒变电站，线路长度约23.14km；

***区拟新建一座35kV开关站，以1回35kV线路接入35kV月牙田变，***路径长度约11km。

本项目不自建储能。

2.3 项目工期：377天，计划开始日期:******月***日。

2.4 招标范围：本工程EPC总承包（不含送***路工程）工作范围包括项目的可行性研究报告及前期专题报告编审，勘察设计，设备材料的采购（不含光伏组件、储能设备）、运输和管理；

建设用地；

工程建设项目有关施工证件和批件办理（如不动产权证等）；

工程施工准备与工程施工（含竣工图编制）；

水保、环保措施施工；

设备安装及调试；

升压站并网验收手续办理及试运行；

所有专项验收、启动验收；

竣工验收和移交的相关工作；

建设期工程保险，以及质保期内的服务、配合审计等全部工作。

其工作内容包括但不限于： （1）本项目可行性研究报告及前期专题报告，报告及前期专题包含：可行性研究报告编审，水土保持方案编审，环评报告编审，地质灾害危险性评估报告编审，压覆矿报告编审，职业健康报告编审，安全评价***社会稳定评估报告编审，林地相关报告编审，电能质量专题研究编审，送***路可研，接入系统编审，用地预审选址意见书，勘界、征地及永久用地征转报批。

（2）本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制、施工图设计及竣工图，及与工程实施相关的全部设施、设备、材料的勘察设计。

（3）本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。

（4）设备材料采购发包人负责采购的主要设备：光伏组件。

承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划、接货、卸车、验收、保管、成品保护、二次转运、安装等。

承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备（满足电网最新技术、标准等相关要求），包括满足光伏并网运行及计量的所有发

电、变电、通信和控制设备及相应的备品备件、随机工器具等的采购，并负责设备供货、验收、仓储保管、技术服务等。

（5）建筑及安装工程：包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装、环境保护及水土保持设施、调试、测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产、质保期内的服务；

施工许可办理、并网及相关手续办理；

1）永久工程、临时工程及水保、环保等专项工程的土建施工、设备安装及调试。

主要包括：***道路和***道路（包括设备***道路的改造）、光伏方***区、升压站土建及装修工程（升压站应按照发包人提出的标准进行施工）、基础开挖及浇筑、集***路土建等及水保、环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试；

2）按照环保、水保设计方案及批复文件完成水保、环保措施和验收，包括（但不限于）委托环保、水保监测单位***、监测、检查、监督、评估和验收等工作。

发包人负责委托环保、水保监理及其委托费用。

3）发包人负责委托质量监督单位***；

承包人应具体落实完成本工程的质量监督检查及整改落实、工程验收以及工程验收前的全部检查工作并承担相关费用；

4）完成单体调试、联合调试及配合电网协调工作；

5）完成试运行、消缺、中间验收工作，完成启动验收、工程竣工验收（包括消防、环保、水保、防雷、安全与卫生、档案、节能等各专项验收）工作；

6）完成工程移交以及质保期内的有关工作；

7）提供并完成相关的技术资料和人员培训工作；

8）为工程服务的所有施工辅助工程；

9）建设期工程保险以及质保期内的服务；

10）负责建设升压站正常生产、生活（含永久水源点及供水设施）、对外通讯系统，包括因特网、电话和电视信号等接入和设施设备采购安装和调试。

发包人只负责缴纳网络、电视和电话使用费并协调承包人完成相关工作；

11）其它未明确但属于本工程施工、试运行、初步验收、竣工验收及移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等全部工作中的任何项目及工作，并承担其费用。

12）按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。

（6）建设用地及手续办理 承包人负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、设备转运场、混凝土拌合站、施工临***道、采石场、砂石料堆放场、存弃渣场等）。

承包人配合发包人开展项目永久用地和项目临时用地的征（占）用工作。

承包人配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关的管理、对外协调、文娱体育（公益）活动、宣传、治安协调等工作。

承包人配合发包人完成项目的临时用地土地复垦工作。

承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：配合发包人完成土地

勘界、永久用地组卷及报建、建设用地征收（用）、用地手续办理等工作。

（7）补充说明 1）除上述条款中明确已由发包人负责并承担费用的工作外，以下事项不在本次招标范围内：信息上报系统、生产运行管理系统、生产车辆设备的采购；

生产准备，包括生产人员培训及提前进厂、办公及生活家具购置、工器具及生产家具的购置；

与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和电能质量检测协议。

2）其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。

（8）工***区接网工程与本工程以升压站出线侧龙门架后第一个塔基挂线点为分界点，升压站出线侧龙门架至第一个塔基挂线点之间的输***路及相关配套设施含在本合同内。

2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充：中标人数量1名。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的EPC总承包能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认

证、职业健康安全管理体系认证；

投标人应具备有工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，同时具备电力工程施工总承包壹级及以上资质。

投标人不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。

财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

近三年指***、***、***。

投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.1.3 业绩要求：投标人近3年（******月***日至今，以合同签订之日为准）内至少具有2个（含在建）光伏发电工程EPC总承包项目业绩。

业绩证明资料包括对应的中标通知书、合同协议书、委托人出具的工程投运证明（或工程竣工验收证书）或业绩证明等，在建业绩需提供中标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期、签约主体、服务范围及合同总金额***/p>

3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www***）中未被列入严重违法失信企业名单、最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录（以裁判文书网查询结果为准）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），至少担任过1个光伏（风电）工程项目经理或项目副经理。

项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。

至少担任过1个光伏（风电）工程的设计总工程师或副总工程师职务。

项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书（B证），担任过1个及以上光伏（风电）工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。

3.1.6 中标人数：1名

3.2 其他要求：1.项目管理机构***：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。

项目管理最低配备要求9人，包括但不限于项目经理1

人、设计负责人1人、项目技术负责人1人、项目副经理或施工负责人1人、安全总监1人、质量负责人1人、合同工程师1人、采购工程师1人、专职安全员1人等。

2.施工机械设备：满足施工需求。

3.不是中国电力建设集团（股份）***的禁入承包商。

3.3 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方应按招标文件***，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件***，根据联合体协议职责分工共同完成投标文件，并由联合体牵头人统一提交给招标人；

除联合体协议其他投标文件由联合体牵头方签字、盖章；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任；

（5）联合体只能由一个勘察设计单位***，联合各方均须具有独立法人资格，联合体牵头方为勘察设计单位，由施工单位***；

（6）组成联合体的勘察设计单位***（岩土工程）甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，施工单位***。

4.招标文件***

4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。

完成投标人注册后，请于*** ***月 21 日至2023 年 ***月 ***日，每日上午 9:00 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:***时（北京时间，下同）通过互联网使用CA数字证书登录“中国电建公共资源交易系统”（网址为http***hina.cn，以下简称“电建交易系统”）获取招标文件。

线下不予受理。

投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。

(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用)。

4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。

4.3 招标文件***12***元***元，售后不退。

4.4 图纸或书面技术资料押***元，在退还图纸或书面技术资料时退还。

由招标人在收到单位******日内寄送。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间***（投标截止时间***）为******月***日 ***时***分整（北京时间），投标人应在截止时间***；

具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点***、不按照招标文件***(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）、中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建招标与采购网（http***na.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人:*** 招标代理机构:******市***区海伦堡中央广场云瑞***区3楼

地 址:***市***路691号科研试***楼***楼1305室 地 址:S310号邮 编: 邮 编:

联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山

电 话:***279 电 话:***960传 真: 传 真:

电子邮件: 电子邮件:

网 址: 网 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

主要负责人（项目负责人）：王灿东

***

日期：******月***日