2024年优质的【湖北省中心】沪渝高速公路武汉至黄石段改扩建工程环保技术咨询服务招标WHHB-1标段(HBSJ-202312GL-157005001)招标公告[文件获取中]-招标文件-招标网

【湖北,鄂州市】【湖北省中心】沪渝高速公路武汉至黄石段改扩建工程环保技术咨询服务招标WHHB-1标段(HBSJ-202312GL-157005001)招标公告[文件获取中]

发布时间：2024-05-01

标签：招标公告湖北【湖北省中心】沪渝高速公路武汉至黄石段改扩建工程环保技术咨询服务招标WHHB-1标段(HBSJ-202312GL-157005001)招标公告[文件获取中]湖北交投武黄改扩建高速公路建设有限公司招标信息招标采购

发布时间	2024-05-01	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招投标详情

【***省中心】沪渝高***路武汉至黄石段改扩建工程环保技术咨询服务招标WHHB-1标段(HBSJ-202312GL-***1)招标公告[文件获取中] 第一章招标公告沪渝高***路武汉至黄石段改扩建工程环保技术咨询服务招标WHHB-1标段(HBSJ-202312GL-***1)招标公告招标编号***1 1.招标条件本招标项目沪渝高***路武汉至黄石段改扩建工程已由***省发展和改革委员会以《省发改委关于沪渝高***路武汉至黄石段改扩建工程项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2023〕327号）及交通运输部关于《交通运输部关于G50沪渝高速***省黄石至武汉段改扩建工程初步设计的批复》（***路函〔2023〕723号）批准建设，建设资金来自企业自筹和国内银行贷款，资金已落实。***，***。项目已具备招标条件，现对该项目的环保技术咨询进行公开招标，并对投标人进行资格后审。 2.项目概况与招标范围 2.1项目概况建设地点：***市建设规模：沪渝高***路武汉至黄石段改扩建工程***路线起于***市***区***镇王边村附近，接既有G50沪渝高***路鄂东长***路大桥段，沿既有G50沪渝高***路改扩建，经***区***镇、***镇、***镇，***区蒲团乡，止于***区***镇吴另村既有武黄枢纽互通西侧。该项目主线全长约37.4公里，设临空***区连接线约7.6公里。主线采用设计速度120公里/小时、路基宽度42.0米的双向***道高***路标准进行改扩建，其中:鄂州南至武***路段采用单侧分离加宽方案，***路段采用两侧拼接加宽方案;连接线采用设计速度60公里/小时、路基宽度25.5米的双向***道一***路标准新建。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的相关规定执行。全线原位改扩建花湖（枢纽)、陈桥（枢纽)、鄂州南、武黄(枢纽)4处互通式立交，移位新建汀祖、路口、蒲团3处互通式立交。同步建设***区1处，***区1处以及必要的交通工程和沿线设施。项目建设工期36个月。该项目估算总投资为7***元。其他：/ 2.2招标范围招标范围：本项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测及技术咨询等服务主要包含以下内容：（1）本项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测，编制完成环境监测报告，确保满足环评及批复要求；（2）提供本项目环境保护技术咨询服务，对现场不满足要求的地方提出整改意见；（3）依据主管部门规定的标准和程序完成本项目环境保护专项验收，编制完成验收调查报告，并协助招标人完成备案手续。标段划分：划分1个标段，标段名称***：WHHB-1标段。计划监理与相关服务期/监理服务期: 18***日历天，其中计划开工日期2024-6-1。合同估算价****元。 2.3其他：预计服务期为 18***日历天。其中：含施工期预计为10***日历天，专项验收准备期为7***日历天。服务预计开始时间为******月，实际服务开始及终止时间以招标人（监理人）正式下发的通知为准。 3.投标人资格要求 3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件***。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标且每个投标人允许中 1个标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其它要求：（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。（2）单位***、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均将被否决。（3）本标段环境影响报告书的编制单位，不得参加本项目投标。 4.招标文件*** 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在***省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www***）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。 4.2 完成注册登记后，请于******月***日至******月***日24：***时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。 5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交截止时间***：******月***日 ***时***分 5.2 投标人应当在投标截止时间***，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。 6.投标相关事宜招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。 7.评标办法本标段招标评标办法采用本次招标评标办法采用综合评估法。 8.发布公告的媒介本标段招标公告同时在***省公共资源交易电子服务系统(网址：www***)、***省交通运输厅网站(http***v.cn)、湖北交投电子采购平台（http***m）(发布公告的媒介名称)上发布。 9.联系方式招标人: *** 代理机构: *** 地址: ***省***市***区***街道吴***道69号综合***楼二楼201房间地址: ***市***区***路160号武***市广场***楼19层邮编: 436001 邮编: 430033 联系人: 刘先生联系人: 赵宣电话***电话***传真: 传真: 电子邮件: 电子邮件: ***20@qq.com 网址: 网址: http***.com 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: ******月***日附录: 附录1 资格审查条件(资质要求) 标段资质最低要求 WHHB-1 同时具备：（1）有效的企业法人营业执照或事业单位***。（2）***市场监管机构***（包***省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA））。注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。 2、投标人证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位***）、资质认定证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的扫描件(各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构***、投标人信息变更情况等关键页在内)。 3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位***）和资质认定证书的变更记录扫描件。 4、“投标人关联企业情况”包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，投标人应当填写。 5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。 6、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。附录2 资格审查条件(业绩要求) 标段业绩最低要求 WHHB-1 同时具备：（1）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。（2）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 2、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。 3、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。 4、如近年来，投标人法人机构***，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，***，其业绩仅以其名义签署的合同计算，***业绩均不予考虑。***，***的名义计算。 5、“近8年”是指******月***日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。 6、本项目线性工程指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。 8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。附录3 资格审查条件(主要人员要求) 人员数量人员最低要求项目负责人 1 同时具备：（1）高级工程师；（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人。技术负责人 1 同时具备：（1）高级工程师；（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。 2、项目负责人、技术负责人证件材料要求：应附项目负责人、技术负责人身份证、职称资格证书、上岗证书的扫描件。 3、项目负责人、技术负责人个人业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约证明材料的扫描件。若项目负责人、技术负责人的个人业绩证明材料无法体现资格审查条件要求的技术指标、投标人完成的具体任务和在项目中担任的职务，该业绩将不予认可。 4、本项目线性工程指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 5、投标人还需提供上述主要人员******月份以来投标人所属社保机构***。 6、“近8年”是指******月***日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。 7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。 8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。附录4 资格审查条件(信誉要求) 标段信誉最低要求 WHHB-1 1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人***省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)在国家企业信用信息公示系统(http***.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； (2)在“中国执行信息公开网”（http***ov.cn/）中被列入失信被执行人名单； (3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； (4)其他在“信用中国”网站(http***ina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。注：1、“近三年”是指******月***日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。 2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。附录5 重大偏差一览表序号评审因素重大偏差认定标准 1 投标文件投标文件不能正常打开 2 投标人名称投标人名称（仅指：投标文件的封面、投标函中投标人名称）与营业执照（事业单位***）或资质证书名称***，且未提供相关部门的合法批件。 3 投标文件签字盖章投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位***；（2）投标函未使用CA数字证书加盖单位***；（3）投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。注：投标函附录可不签字盖章。 4 投标保证金采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；（2）投标保证金未在投标截止时间***。采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号***息不符合招标文件***；（2）在投标截止时间***。 5 投标文件的内容投标文件缺少以下任一项内容：投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价***人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟委任的主要人员汇总表、主要人员简历表、技术建议书。 6 联合体投标人（如有）以联合体形式投标。 7 报价***投标文件有多个报价***中的报价***标文件*** 未从“电子交易平台”下载招标文件 9 营业执照（事业单位***）营业执照或事业单位*** 10 基本账户开户证明未提供以下任一材料: （1）有效的基本账户开户证明；（2）银行的基本存款账户信息。 11 资质条件投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）有效的企业法人营业执照或事业单位***。（2）***市场监管机构***（包***省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA））。（3）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。（4）投标人证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位***）、资质认定证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的扫描件(各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构***、投标人信息变更情况等关键页在内)。（5）对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位***）和资质认定证书的变更记录扫描件。注：各项证书封面、封底、空白页可不附。 12 业绩投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。（2）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。（3）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（4）业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。（5）在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。（6）如近年来，投标人法人机构***，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，***，其业绩仅以其名义签署的合同计算，***业绩均不予考虑。***，***的名义计算。（7）“近8年”是指******月***日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。（8）本项目线性工程指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 13 主要人员 1、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）高级工程师；（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人。 2、技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）高级工程师；（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。 3、投标人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。（2）项目负责人、技术负责人证件材料要求：应附项目负责人身份证、职称资格证书、上岗证书的扫描件。（3）项目负责人、技术负责人个人业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约证明材料的扫描件。若项目负责人、技术负责人的个人业绩证明材料无法体现资格审查条件要求的技术指标、投标人完成的具体任务和在项目中担任的职务，该业绩将不予认可。（4）本项目线性工程指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。（5）投标人还需提供上述主要人员******月份以来投标人所属社保机构***。（6）“近8年”是指******月***日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。 14 信誉投标人不满足以下任一要求，均属于重大偏差：（1）投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；（2）投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（3）投标人***省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；（4）投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: ①在国家企业信用信息公示系统(http***.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； ②在“中国执行信息公开网”（http***ov.cn/）中被列入失信被执行人名单； ③投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； ④其他在“信用中国”网站(http***ina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。（5）“近三年”是指******月***日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。（6）投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。 15 投标人身份投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位***；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构***；（8）与本标段的代建人或招标代理机构***；（9）本标段环境影响报告书的编制单位。 16 服务期限投标函未填写服务期限或填写的服务期限不符合招标文件***。 17 质量目标投标函附录未填写质量目标，或填写的质量目标低于“工作质量达到国家、行业主管部门规范的标准和要求”的规定。 18 安全目标投标函附录未填报安全目标，或填报的安全目标低于“不发生一般及以上安全责任事故，杜绝较大、重大、特大安全事故和伤亡事故的发生”的规定。 19 投标报价***报价***修正后的投标报价***过本标段（包）最高投标限价***人不得存在的其他情形投标人存在以下任一情形： (1)串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； (2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； (3)不同投标人的电子投标文件经***省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件***。

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：【湖北省中心】荆州李埠长江公铁大桥钢结构检测项目LBGJGJC-1标段招标公告[文件获取中]
下一篇：关于为【云浮市大涌河水闸重建工程水土保持方案编制】公开选取【水土保持方案编制】机构的公告

招投标详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目