感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,南通市】中国农业发展银行南通市分行档案中心分库房装修工程(二次)招标公告
发布时间 2024-08-01 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 招标机构/单位/公司 立即查看
填报单位 立即查看 代理机构联系人 立即查看
设备词 立即查看 招标编号 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招标公告详情

中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程(二次)招标公告 (招标编号******省***市***区 一、招标条件 本中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程(二次)已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为, 招标人为中国农业发展银行***市分行。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模: 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程(二次)范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程(二次) 三、投标人资格要求 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程(二次): (1)企业资质条件:具有独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上(须在有效期内),且具备企业有效的安全生产许可证; (2)拟派项目负责人资格:建筑工程专业二级及以上注册建造师,并具备安全考核合格证书(B证),拟派项目负责人必须为投标企业正式人员,须提供社保机构***6个月(******月-******月)社保缴费记录投标供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的,必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(***市〔2021 〕40 号)文件要求使用并提供电子证书,如未按文件要求提供电子证书,该电子证书无效,视为项目负责人的资格不符合要求。 以下条件属于资格审查的必要合格条件: (1)有独立订立合同的能力; (2)企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定; (3)企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证; (4)项目负责人均为本单位***,且不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理; (5)项目负责人必须满足下列条件: ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位***:1、同时在两个及以上单位***; 2、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 (3)投标人不得存在下列情形之一: ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); ②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供设计服务的; ③与本招标项目的监理人、代建人同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; ④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的; ⑤单位***、管理关系的不同单位; ⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的; ⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; (4)本工程不接受联合体投标。 未尽之处具体详见招标文件"评标办法"中的"资格审查标准汇总表"。提供的资格审查材料及审查标准,前后矛盾的以"评标办法"中的《资格审查标准汇总表》为准。 本项目不 允许联合体投标。 四、招标文件*** 获取时间:***到***获取方式:自行下载 五、投标文件的递交 递交截止时间***:***递交方式:现场递交 六、开标时间及地点 开标时间:***开标地点:***市青***路55号中国农业发展银行***市分行。 七、其他 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程(二次) 招标公告(资格后审) 1. 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程 已经由相关部门批准建设,工程所需资金来源为自有。现对 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程 进行公开招标,邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。 2.工程概况: (1)工程预算:39588***元 (2)工程地点:中国农业发展银行***市支行内 (3)计划工期:***日历天,(具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准)。 3.本次招标工程共分 壹 个标段,相应招标内容如下: 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工程招标文件、图纸、工程量清单中所示的全部内容。 4.申请人应当具备的主要资格条件: (1)企业资质条件:具有独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上(须在有效期内),且具备企业有效的安全生产许可证; (2)拟派项目负责人资格:建筑工程专业二级及以上注册建造师,并具备安全考核合格证书(B证),拟派项目负责人必须为投标企业正式人员,须提供社保机构***6个月(******月-******月)社保缴费记录投标供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的,必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(***市〔2021 〕40 号)文件要求使用并提供电子证书,如未按文件要求提供电子证书,该电子证书无效,视为项目负责人的资格不符合要求。 以下条件属于资格审查的必要合格条件: (1)有独立订立合同的能力; (2)企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定; (3)企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证; (4)项目负责人均为本单位***,且不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理; (5)项目负责人必须满足下列条件: ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位***:1、同时在两个及以上单位***; 2、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 (3)投标人不得存在下列情形之一: ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); ②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供设计服务的; ③与本招标项目的监理人、代建人同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; ④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的; ⑤单位***、管理关系的不同单位; ⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的; ⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; (4)本工程不接受联合体投标。 未尽之处具体详见招标文件"评标办法"中的"资格审查标准汇总表"。提供的资格审查材料及审查标准,前后矛盾的以"评标办法"中的《资格审查标准汇总表》为准。 5.如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为,该投标人将记入不良记录,并上报有关部门。如已中标,招标人有权取消其中标资格,并由该投标人承担一切责任和损失。 6.招标文件***: (1)时间:******月***日至******月***日; (2)地点:***省招标投标公共服务平台-公告公示栏; (3)方式:自行下载。 7.投标文件递交截止时间***、地点: 递交地点:***市青***路55号中国农业发展银行***市分行501室,联系人:***,联系电话:***093,如有变动另行通知; 递交时间:******月***日8:30至9:30(不接受提前提交投标文件); 提交截止时间***:******月***日9:30。 8.开标时间、地点: 时间:******月***日***时***分(以北京时间为准)开标; 地点:***市青***路55号中国农业发展银行***市分行; 方式:现场开标; 以上如有变动另行通知。 9.主要资格审查标准和内容详见招标文件。 10.本工程采用价***标办法,且采用资格后审,具体评标办法详见招标文件***。 11.联系方式: 招标单位 单位***:中国农业发展银行***市分行 联 系 人:张经理 ***093 委托招标单位 单位***:中国农业发展银行***市支行 联 系 人:杨经理***086 招标代理单位 单位***:*** 地 址:***区***路58号 联 系 人:高工***日期:******月 30 日 八、监督部门 本招标项目的监督部门为。 九、联系方式 招 标 人: 中国农业发展银行***市分行 地 址: ***市青***路55号 联 系 人: 张经理 电 话: ***093 电 子 邮 件: / 招 标 代 理 机 构: *** 地 址: ***区***路58号 联 系 人: 高工 电 话:***电 子 邮 件: / 中国农业发展银行***市分行档案中 心分库房装修工程 招标文件(二次) (工程量清单计价***号:ZRNT*** 招 标 单 位:中国农业发展银行***市分行 委托招标单位:中国农业发展银行***市支行 招标代理单位:*** 二〇二四年七月 工程招标文件*** 编制人(组长): 日期:2024 年 月 日 招标人 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构 法定代表人(签字或盖章) 日期:2024 年 月 日 第一章投标人须知及投标人须知前附表 一、投标人须知前附表 项号 条款号 内容 说明与要求 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工 1 1.1 工程名称 程 2 1.1 建设地点 中国农业发展银行***市支行 3 1.1 建设规模 39588***元 4 1.1 承包方式 包工包料 5 1.1 质量标准 合格 计划开工时间:*** ***月; 计划竣工时间:*** ***月; 6 1.1 工期要求 施工总工期***日历天(具体开工时间以发包人签发的 开工通知书为准) 7 1.4 资金来源 自有 中国农业发展银行***市分行档案中心分库房装修工 8 2.1 招标范围 程 招标文件、图纸、工程量清单中所示的全部内容 9 16 工程报价***单价*** 12 投标有效期 45 日历天(从投标截止之日算起) 投标保证金的缴纳形式:对公转账(招标人不接受其 他递交方式); 投标保证金的金额***0.00(大写:***元 整); 递交方式:在本项目投标截止时间*** 证发送至指定邮箱ntnfh02@163.com。 11 14 投标保证金额***须为投标单位,投标单位***,汇款须注明汇款用途:南通农 发行档案中心分库房装修工程投标保证金。(户名: 中国农业发展银行***市分行,开户行:中国农业发 展银行***市分行,账号: ***771)。投标截止时间***,否则其投标文件将被拒绝。 如有疑问需要招标人澄清应在 2024 年 8 月 2 日 17 时前以电子文件形式(不具单位***、不加盖单位***) 提交疑问材料 12 6.2 发送至指定邮箱(ntnfh02@163.com)向招标人提出,时间及方式 招标人予以解答,解答的内容将在***省招标投标公 共服务平台-公告公示栏发布。 项号 条款号 内容 说明与要求 踏勘现场答疑 投标人自行踏勘现场,答疑提交截止时间***:***813 13.1 时间 月***日***时前。 招标控制价*** 1.本工程施工图及其工程量清单; 2.《建设工程工程量清单计价***B50500-2013); 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013); 3.《***省建筑与装饰工程计价***014); 4.《***省房屋修缮工程计价***09年版); 5.《***省安装工程计价***14年版、《***省 建设工程费用定额》***版; 6.《南通建设工程造价***24年第6期; 招标控制价***18.2 7.***省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工制依据 资指导价***建函价***〕63号); 8.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后***省 建设工程计价***通知(苏建价***〕154 号文); 9.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价***率的通知》苏建函价***〕178号文; 10.***省***市与本工程造价***定额、计价*** 11.答疑、补充通知或澄清文件 公布的招标控 建设项目招标控制价***部分项工程和单价***18.3 制价***施项目清单与计价***格表…… 本工程招标控制价***8***元,投标报价***标控制价***价***理。 16 18.4 布时间 招标控制价***标文件******省招标 投标公共服务平台-公告公示栏发布 投标 17 20.1 须提供一份正本,两份副本 文件份数 提交地点:***市青***路 55号中国农业发展银行南 通市分行 501 室,联系人:***,联系电话: 投标文件提交 ***093,如有变动另行通知。 18 21 地点*** 提交时间:2024 年***月 ***日 8:30 至9:30(不接受提间 前提交投标文件) 提交截止时间***:2024 年 ***月9 日9:30 开标时间:*** ***月 ***日9 时30 分(以北京时间 为准) 19 24 开标 开标地点:***市青***路 55号,中国农业发展银行 ***市分行。 评标委员会构成:3人 20 25 评标委员会 评标专家确定方式:由招标人代表和评审专家共同组 项号 条款号 内容 说明与要求 成。本工程邀请外部评标专家2人。 21 35 履约担保金额***供的履约保证金为合同价***位名称:中国农业发展银行***市分行 22 招标单位 联 系 人:张经理 ***093 单位***:中国农业发展银行***市支行 23 委托招标单位 联 系 人:杨经理***086 单位***:*** 24 招标代理单位 地 址:***区***路58号 联 系 人:高工***相关附件(如工程量清单、图纸等)百度云盘提取码 链接:http***om/s/1wW8hBQkP89-G7z7Ay6CaaApwd=lfbt提取码:lfbt 二、投标须知 (一)总则 1.工程概况 1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。 1.2招标范围:见本须知前附表第8项。 1.3现场条件: (1)施工现场拆迁及平整情况:具备施工条件。 (2)施工用水、电:施工用水、用电由承包人自行考虑,费用计入报价***场***道路:场内、***路已通。施***道由投标人自行考虑,并列入投标报价***时不作调整。 (4)其他:投标人应认真对现场环境进行踏勘,对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究,作出自己的判断结论和估价***签订合同时及施工过程中,投标人均不得以不了解现场情况为由,提出任何形式增加工程造价***工时因场地问题引起的成本费用增加,均由投标人自行承担,结算时不予调整。 (5)投标人应充分考虑所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、水电费、总包配 合、通过竣工验收并交付学校使用前设备的保管费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用,以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等,即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件***。 中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停 置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由投标人自行考虑,并列入投标报价***时不作调整,并无条件接受发包单位、监理单位***、管理。投标人务必自行认真踏勘现场条件,如若对现场施工条件有疑问,请在提交疑问截止时间***,否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求,且不得要求增加费用。 1.4承包方式说明: 工程发包范围内的包工、包料(发包人供应或发包人另行发包的除外)、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。 1.5 按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定,上述工程已符合招标条件,现采用公开招标、资格后审招标方式,择优选定施工单位。 2.投标人资格要求 2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉: (1)企业资质条件:具有独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上(须在有效期内); (2)项目经理(项目负责人)资格:建筑工程专业二级及以上注册建造师,并具备安全考核合格证书(B 证);且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。 (3)拟派项目负责人必须为投标企业正式人员,须提供社保机构*** 6个月(2024 年***月-2024 年6 月)社保缴费记录。 (4)未尽之处具体详见第二章"评标办法"中的"资格审查标准汇总表"。 3.投标人不得存在下列情形之一: ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); ②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的; ③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构***,或者相互控股、参股的; ④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; ⑤单位***、管理关系的不同单位; ⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内; ⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; 4.投标费用 4.1 供应商承担参与磋商可能发生的全部费用,代理机构***。 4.2本工程招标代理***元,由中标人支付,投标人须综合考虑在报价***)。 4.3本工程邀请外部评标专家2人,专家费***元,由中标人支付,投标人须综合考虑在报价***)。 本项目招标代理费、专家费用定标后由中标方在开标现场支付给代理机构。 5.踏勘现场 5.1经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失,投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 5.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 5.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素,检查确认标书内容的正确完整和对招标文件***。 5.5凡有意参与投标的需自行考察施工现场情况,踏勘现场时间为******月***日至******月***日,上午9:00~11:00,下午14:00~17:00。踏勘现场负责人 :张经理 ***093,杨经理***086。踏勘现场时必须对施工现场情况和影响施工的因素进行周密的勘察和研究。 5.6投标人如有疑问需要澄清,应于******月***日17点前向招标人提出,在此时间之后的任何疑问招标人将拒绝回答。 (二)招标文件 5.招标文件*** 5.1.招标文件***: 第一章:投标须知 第二章:评标办法 第三章:合同条款 第四章:工程建设标准 第五章:图纸、技术资料及附件 第六章:投标文件格式 第七章:资格审查证明材料 第八章:工程量清单 5.2根据本章第6、7款对招标文件***、修改,构成招标文件***。投标人在投标截止时间***,应通过将在"***省招标投标公共服务平台-公告公示栏下载。随时查阅有关该工程招标文件***、招标文件***(招标答疑、补遗文件)、招标控制价***。投标人查阅如有遗漏,其风险应由投标人自行承担。 6.招标文件*** 6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件***,投标人如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间,发送至 ntnfh02@163.com邮箱,要求招标人对招标文件***。 投标人不在澄清期限内提出,招标人有权不予答复。 6.2 招标文件***"***省招标投标公共服务平台-公告公示栏"发给所有投标人,但招标人不指明澄清问题的来源,招标人不再另行通知。澄清发出的时间距投标截止时间*** 3 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间***。 6.3 澄清文件按规定发出之时起,视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过"***省招标投标公共服务平台-公告公示栏"查阅招标文件***,或未按照澄清后的招标文件***,由此造成的后果由投标人自行承担。 7.招标文件*** 7.1 招标文件***,招标人确需对招标文件***,招标人将通过"***省招标投标公共服务平台-公告公示栏"发给所有投标人。 7.2 修改文件按规定发出之时起,视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过"***省招标投标公共服务平台-公告公示栏"查阅招标文件***,或未按照修改后的招标文件***,由此造成的后果由投标人自行承担。 (三)投标文件 8. 投标人应认真阅读招标文件***,未按招标文件***。 9. 本工程投标文件由资格审查证明材料、商务标两部分组成,单独密封并牢固装订: 9.1资格审查证明材料(不能出现报价***,单独密封并牢固装订):(1)有效的企业法人营业执照(副本)复印件; (2)企业资质证书(副本)复印件; (3)企业安全生产许可证(副本)复印件; (4)拟派项目负责人的建造师资格证书复印件; (5)拟派项目负责人安全生产考核合格证(B证)复印件; (6)拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件; (投标企业必须提供:社保机构***6个月(***1 月-2024 年6 月)社保缴费记录。); (7)诚信承诺书; (8)资格审查文件表格(格式详见招标文件***)。 具体要求详见本招标文件***《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准,前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。 以上复印件须加盖投标单位***,所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录,以便在开标时核查,并在封袋上加盖投标人单位***。 9.2商务标(1正2副(单独密封并牢固装订),不得出现在资格审查证明材料中,单独密封并牢固装订) (1)投标函; (2)已标价***单:投标总价***建设项目投标报价***项工程投标报价***位工程投标报价***部分项工程和单价***单与计价***价***价***单与计价***目清单与计价***列金额***料(工程设备)暂估单价***专业工程暂估价***、计日工表、总承包服务费计价***税金项目清单与计价***3)主材、特材和其他需发包人供应的材料用量;发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表; (4)计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表; 注: (1)为方便评委评审,请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制,可以补充相关材料。 (2)评标办法中未涉及的事项,投标人认为需要提交的其他资料。 以上证明材料、商务标复印件需加盖投标人公章,资格审查和商务标涉及的相关原件装袋(无需密封)带至开标现场备查。 10.招标文件***(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。 11.投标保证金 11.1 投标人必须按照前附表第 11 项规定于投标文件提交截止时间***,否则其投标文件不予接收。 11.2投标保证金(对公转账形式)上必须注明用途:南通农发行档案中心分库房装修工程投标保证金。(户名:中国农业发展银行***市分行,开户行:中国农业发展银行***市分行,账号:***771)。中标单位*** 45 天内有效。 特别提醒: (1)若投标人以其他形式提交投标保证金的,其投标文件不予接收。 (2)保证金形式,收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件***,否则其投标文件不予接收。 12.投标保证金退还 12.1 未中标单位***。 12.2 中标单位***。 12.3 投标人出现下列情况,其投标保证金一律不予退还。 12.3.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件; 12.3.2 投标人存在《***省房屋建***市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法(试行)》(苏建规字〔2014〕2 号)第四 条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的; 12.3.3 不同投标人的投标文件、已标价***单经清标,出现了评标委员会认为不应当雷同的情况(相同错误)的,且被评委认定为串标的。 12.3.4 投标人已签订《诚信承诺书》(详见招标文件***)的,自投标之日起,中标公示结束之日止,经举报或评标委员会复核,有悖于《诚信承诺书》相关承诺的,且查证属实的。 12.4中标通知书发出后,除不可抗力情况外,中标人出现下列情形之一的,招标人必须取消其中标资格,并不予退还其投标保证金: 12.4.1 放弃中标项目的; 12.4.2 拒不按照招标文件***; 12.4.3 除不可抗力情况外不执行本招标文件*** 33 条款、34 条款的12.4.4 不与招标人签订合同的,或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 (四)投标报价***标报价***文件***、规定等全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、 材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施,作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。 招标文件***。招标人提供的工程量清单,投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。 14.投标报价***4.1本工程项目采用固定单价***投标人报价***虑施工期间各类建***市场风险。工程量的风险由发包人承担,价***定风险范围内的,由承包人承担,风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 14.2除下列条款中风险范围的内容可调整外,其余不可调整。 (1)工程量; (2)设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加; (3)发包人要求的承包范围以外的附加工程量; (4)暂列金额*****发包人确认的其它费用。 14.3工程价***见招标文件***12条。 15.投标报价*** 按照"省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后***省建设工程计价***通知"苏建价***)154号文、《建设工程工程量清单计价***B50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《***省建筑与装饰工程计价***14年版、《***省建设工程费用定额》2014 年版、《***省安装工程计价***014年)以及相应补充规定和***省、市有关规定。由招标人(发包人)提供工程量数量,投标人(承包人)自主报价***价***。 16.招标控制价***本工程全部使用自有资金,实行工程量清单招标,招标人委托编制招标控制价***投标报价***制价***将作废标处理。 16.2招标控制价*** 16.2.1本工程施工图及其工程量清单。 16.2.2 《建设工程工程量清单计价***B50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《***省建筑与装饰工程计价***14年版、《***省建设工程费用定额》***版、《***省房屋修缮工程计价***09年版)、《***省安装工程计价***014年)等国***省级、行业建设主管部门颁发的计价***定额,国***省级、行业建设主管部门颁发的计价***6.2.3人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价***苏建函价***〕83号),材料价***24年第06期《南通建设工程造价***指导***市场价***建设工程造价***导价***格,***市场价***6.2.4本工程采用一般计税方法,具体按"省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后***省建设工程计价***通知"苏建价***)154 号文相关要求执行、税***省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价***通知(苏建函价***〕178号)。 16.2.5本工程不可竞争费用项目及其费率见下表(%): 序号 费用类别 费用名称 计费基数 修缮(%) 安装(%) 1 环境保护税 A+B+C-D / / 2 规 费 社会保障费 A+B+C-D 3.80 2.40 3 住房公积金 A+B+C-D 0.67 0.42 4 现场安全文 基本费 A+B1-D 1.50 1.50 序号 费用类别 费用名称 计费基数 修缮(%) 安装(%) 明施工措施 扬尘污染防治增 5 A+B1-D 0.21 0.21 费 加费 6 标准化增加费 A+B1-D / / 7 税 金 税 金 除税造价*** 9.00 注:1)计算基础:A 为分部分项工程费,B 为措施项目清单费用,B1 为单价***,C其它项目费,D为除税工程设备费。 2) 现场安全文明施工措施费率为暂定、 最终以***市建设工程造价***为准,否则在总价***3)本工程暂列金: / 。 16.2.6其他取费:详见工程量清单 16.3 招标控制价*** 招标人公布的招标控制价***位工程招标控制价***部分项工程和单价***单与计价***明以及招标价***的取值。 16.4 公布招标控制价***标控制价*********省招标投标公共服务平台-公告公示栏上发布。 16.5 招标控制价*** 投标人对招标控制价***应在控制价*** 日内向招标人书面提出;招标人不答复或对招标人答复不满意时,投标人可按规定程序向工程所在教育管理机构***。具体请参照通建工【2014】369 号文。 招标人根据招标控制价***要重新公布招标控制价***公布的时间至招标文件*** 3 天的,将相应延长投标文件的截止时间***。 17.投标报价***投标报价***17.1采用工程量清单计价***人不得采用总价***价***等办法进行投标报价***单中投标人没有填入单价***目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价***。 17.2 投标人应按照《建设工程工程量清单计价***B50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《***省建筑与装饰工程计价***14年版、《***省建设工程费用定额》***版、《***省房屋修缮工程计价***09年版)、《***省安装工程计价***014年); 《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价***苏建函价***】83号文);《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》(通建价***]8 号)进行计价***程采用一般计税方法,具体按"省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后***省建设工程计价***通知"苏建价***)154 号文相关要求执行;税***省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价***通知(苏建函价***】178号文)。 17.3 投标人在投标报价***提供的暂估价***等不可竞争费用不得调整,否则按无效投标文件处理。 17.4 投标人必须认真仔细踏勘施工现场,结合本工程实际情况,并在投标报价***临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、雨季施工增加费、夜间施工费总价***,并计入报价***次性包定,结算时一律不作调整。 17.5 由于本工程合同约定工期较紧,请各投标人充分考虑工期压缩带来的各种投入(包括但不限于如下内容:人员、物资、机械、周转材料、加班费等) 增加、各种风险增加、采取各种措施增加费用等等,上述所有赶工措施费计入投标报价***算不作调整。 17.6 中标单位***、道路、结构物等成品,如有损坏,应按照不低于原设计标准恢复,费用列入报价***7 承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由投标人自行考虑,并列入投标报价***结算时不作调整。 17.8 投标人应自行踏勘施工现场,并在投标报价***施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价***得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用,招标人不再对此项费用另行签证。 17.9 作为一个有经验的承包商,投标报价***工过程中可能发生的各种风险因素,在整个工程施工过程中,若发生对周边相关构筑物、建筑物、 设施、道路、绿化等损坏的,中标人必须负责更换或修复,直至得到招标人的认可,期间涉及的所有费用由投标人承担,招标人不再另行支付该项费用,结算时一律不作调整。 17.10 在实际施工中,发包人可以无条件要求施工单位***,购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,如因使用不符合国家标准及各项指标的材料,由此引起的相关费用由承包人承担,结算时一律不作调整。 17.11 投标人确定投标报价***虑合同中包含的风险、责任等各项费用。 17.12 投标人工地踏勘应充分了解工地位置***,道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价***何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。 17.13 中标单位******。 17.14 报价***数量乘以综合单价***价***15 投标单位***,垃圾清运出施工范围之外,垃圾(含拆除建筑垃圾、装修垃圾)拆除清运费由投标单位******中不再签证。清理标准必须得到招标人认可,否则,如发生相关费用则由招标人在工程结算价***清运前中标人必须向招标人指明堆放地点,该部分费用投标人自行考虑,工程结算时不作调整。 17.16 本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购,材料价***及以上的质量***市场询价***发包人对材料的质量有认定权(如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的,承包人必须重新采购,直至合格为止),施工时承包人需提供样品供建设单位***,涉及到的价***。 17.17 施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用,投标人在报价***虑在投标报价***不做调整。 17.18 承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用,在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片,所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件***,则结算时该项内容不予认可。 17.19 设计图纸未完善之处的完善、深化,若现场实际施工过程中,招标人发现施工图纸有与现行规范有出入或不详之处,需二次深化设计的分部分项工程由中标人完成,深化图需原设计单位***。深化设计费用、出图费用中标人自行考虑。中标人在不改变原设计意图、不降低原设计功能、材质等要求的前提下深化图纸。原则上不突破原投标报价***深化引起的费用增加由中标人承担。 17.20 承包人在开工前将施工方案和业主确定后,方可施工。 17.21 其他未尽事宜在书面答疑中明确。 (五) 投标文件的密封和递交 19.投标文件的密封与标志 19.1 本工程投标文件由资格审查证明材料、商务标两部分组成。 资格审查证明材料、商务标,必须分袋密封,并在封袋上加盖投标人单位***,另须在封袋上标明"资格审查证明材料" 或"商务标",同时还要写明工程名称。 19.2 所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件,其投标文件将被拒绝,并退还给投标人。 19.3投标文件正、副本不一致时,以正本为准。 20.投标文件的递交 20.1 投标人应在投标人须知前附表第 18 条规定的投标文件递交截止时间***。招标人延长递交投标文件截止时间***,招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。 20.2逾期送达的或者未送达指定地点***,招标人不予受理。 21.投标文件的修改与撤回 投标截止时间***,投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回,但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件***、密封、标志(在包封上标明"修改"或"撤回"字样,并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间***,投标人不得修改或撤回投标文件。 (六) 开标、评标和定标 22.本工程评标、定标办法采用下列 22.1 种方式 22.1.价***标办法 22.2.含施工组织设计的价***标方法 22.3综合评估法 23. 招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点***。开标会由招标代理机构***,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构***。经确认无误签字确认后,当众启封投标文件及修改文件,公布投标文件的主要内容。 24. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件***。 25. 凡投标文件有下列情况之一的,属于重大偏差,视同未能对招标文件***,按废标处理。 25.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章; 25.2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或委托代理人)印章(或签字)的; 25.3 如投标函加盖企业委托代理人印章(或签字)的,委托代理人没有合 法、有效的委托书(原件)的; 25.4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件***; 25.5 投标人名称***; 25.6 除在投标截止时间***,项目负责人与资格预审时不一致的; 25.7 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的(本工程不接受联合体); 25.8 在同一招标项目中,联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的(本工程不接受联合体); 25.9 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的(本工程不接受联合体); 25.10 投标报价***者高于招标文件***; 25.11 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价***件***; 25.12 与招标文件***、暂列金额***价***; 25.13 与招标文件***; 25.14 与招标文件***、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的; 25.15 未按招标文件***; 25.16 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件***; 25.17 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;未按招标文件***; 25.18 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件***; 25.19 投标文件提出了不能满足招标文件*** 收、计量、价***付办法的; 25.20 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 25.21 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的; 25.22 不符合招标文件***。 26.评标、定标工作在招标人的监督下由招代理机构***。 27.投标文件的澄清 在评标过程中,评标委员会认为需要,在纪委经人员在场的情况下,可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料,投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价***自报质量等级等实质性内容。 书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴,签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后,投标人对投标报价***性内容修正的函件和增加的任何优惠条件,一律不得作为评标、定标的依据。 28.评标委员会在对实质性响应招标文件***,除招标文件***,应当按下列原则进行修正:(一)投标文件中的大写金额***不一致,以大写金额***)总价***不一致的,以单价***但单价***有明显错误的除外;(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。 29.投标报价****元"。 30.在投标文件的审查、澄清、评价***授予合同的过程中,投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为,都将导致取消其中标资格。 31.评标委员会在评标工作完成后,将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容,在中标结果公示的同时一并在"***省招标投标公共服务平台-公告公示栏"中标公示栏公示,公布的时间为三日。 (七)授予合同 32.中标人需在中标公示后中标通知书发放前,及时向招标人提供招标项目的项目部组成人员表,招标人按合同相关要求对其人员进行考核。如若招标人项目组成人员不到位或考核不合格,招标人有权要求中标人其更换人员并按合同相关条款进行处罚。 33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起***日内,按照本招标文件***。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。 34.中标通知书发出前,中标人应按本须知前附表第21 项规定的金额***交履约担保,担保的形式为银行转账,不接受银行保函。 35.若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行,招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利,并没收其投标保证金,中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。 36.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况,确需更换的,应当经招标人同意。 第二章评标办法 一、本工程采用价***标办法,且采用资格后审,具体资格审查及评标细则如下: (一)评标程序 资格符合性评审→价***确定中标候选人。 (二)评审标准 评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件,对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审,并公布资格审查合格者名单。 1.资格符合性评审 资格审查标准汇总表 序号 项目内容 合格条件 投标人需提供的材料 具有独立订立合 有效的工商行政管理部门颁发的 1 有效的企业营业执照(副本) 同的能力 法人营业执照 投标人须具有建筑工程施工总承 企业资质类别等 包三级及以上资质或建筑装饰装 有效期内的企业资质证书(副本,2 级 修工程专业承包二级及以上(须在可仅提供复印件) 有效期内)。 企业安全生产许 企业具备安全产生条件,并取得安 3 有效的安全生产许可证 可证 全生产许可证。 ①中华人民共和国建造师注册证 书(注册在投标人单位); 拟派项目负责人 建筑工程专业二级及以上注册建 ②凡建造师注册证书未发放到位 4 (项目经理)资质造师。项目负责人不得为企业法定的,***省辖市建设(建筑)行政等级代表人或企业董事长或总经理。主管部门出具注册建造师执业证明 拟派项目负责人 拟派项目负责人具有有效的施工 施工项目负责人安全生产考核合 5 (项目经理)安全项目负责人安全生产考核合格证 格证书(B类) 生产考核 书(B类) 拟派项目负责人 社保机构*** 拟派项目负责人为投标企业正式 6 (项目经理)为投 纳的连续6个月(******月-2024人员 标企业正式人员 年***月)社保缴费记录。 ①诚信承诺书(详见第七章—诚信 7 诚信承诺书 企业诚信承诺 承诺书) 8 资格审查文件表格(格式详见招标文件***) 序号 项目内容 合格条件 投标人需提供的材料 注: 1.资格审查阶段,评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、"资格审查资料包"中的资料进行资格评审,请投标人按照本招标文件***,否则做废标处理。 2.以上复印件须加盖投标单位***,并在封袋上加盖投标人单位***。 (3)本次资格审查采用合格制,各投标人只有满足资格审查必要合格条件后,方可参与商务标的评审。 2.商务标评审 1)只有通过资格审查的投标人,才能参加商务标的评标。 本工程招标控制价******元,投标报价***制价***理。 2)商务标评审共设两种方法,由招标人代表在开标时现场抽取确定,相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。 3.商务标评审设置 本工程商务标评审设置评标办法一、二,由招标人代表在开标时随机抽取一种方法作为商务标的评审标准。 方法一: (1)确定有效报价***低于或等于招标控制价***的投标报价***;高于招标控制价***处理。废标、无效报价***基准价***(2)评标基准价***若有效投标文件<4家时,则所有有效投标文件的次低报价***若4≤有效投标文件≤6家时,去掉评标价***价***相同的均剔除)后取算术平均值为A; 若有效投标文件≥7家,去掉评标价***最低20%(四舍五入取整,末位投标报价***留)后取算术平均值为 A。 评标基准价***,A值是有效投标文件的评标价***值,评标价***、补正和修正算术计算错误的投标报价***标时由投标人推选的代表随机抽取确定,K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。 评标基准价***,一经确定,不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 (3)计算得分 ①投标人的投标报价***价******分; ②投标人的投标报价***价***浮1%扣0.***分,每下浮1%扣0.***分(不足1%时采用插入法),得分四舍五入取整保留小数点后两位。 方法二: (1)确定有效报价***低于或等于招标控制价***的投标报价***;高于招标控制价***处理。 废标、无效报价***基准价***(2)评标基准价***若有效投标文件<4 家时,则所有有效投标文件的次低报价***若4≤有效投标文件≤6家时,去掉评标价***价***相同的均剔除)后取算术平均值为A; 若有效投标文件≥7家,去掉评标价***最低20%(四舍五入取整,末位投标报价***留)后取算术平均值为 A。 则评标基准价***×Q1+B×K2×Q2, A 值是有效投标文件的评标价***值,评标价***、补正和修正算术计算错误的投标报价***1-Q1, Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%;K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%;B 为招标控制价***0%。Q1、K1 值在开标时由由投标人推选的代表随机抽取确定。 评标基准价***,一经确定,不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 (3)计算得分 2 投标人的投标报价***价******分; ②投标人的投标报价***价***浮1%扣0.***分,每下浮1%扣0.***分(不足1%时采用插入法),得分四舍五入取整保留小数点后两位。 注:评标委员会在评标报告签字后,评标基准价***当事人质疑、 投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 4.确定中标人 评标委员会按照各投标人的投标报价***高到低的顺序确定前三名中标候选人,中标价***价***价***则投标报价*** 若投标报价***采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。 本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件***,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 评标过程中出现本评标办法未尽事宜,由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。 第三章 合同条款及格式 建设工程施工合同 (示范文本) (GF—2017—0201) 第一部分 合同协议书 建筑工程施工合同(示范文本) 合同编号***主要负责人: 邮 编: 联 系 人: 电话或传真: 邮 箱: 乙 方: 住 所: 法定代表人/主要负责人: 邮 编: 联 系 人: 电话或传真: 邮 箱: 根据国家相关法律法规,结合本工程具体情况,经协商一致,签订如下合同条款: 第一条 工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 承包范围: 1.4 承包方式: 1.5 工期:本工程计划自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。工期 天。 1.6 工程质量: 1.7 合同金额*****元(大写: ),其中含 增值税税***元(大写: ),税率为 %,具 体税率以实际为准,根据国家税法规定执行。上述价***限于 (合同价***附件 )。 第二条 甲方的权利义务 2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项,办理施工所涉及的各种申请、批复等手续。 2.2 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、 进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3 委托 ***进行工程监理,***任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。 2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6 甲方负责按照合同约定支付工程款。 第三条 乙方的权利义务 3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。 3.2 乙方应根据工程总工期制定具体单项工程的施工进度计划表,确定每一单项工程的完成时间,并于本合同签订后 个工作日内提交给甲方,经双方确认后,作为本合同不可分割的组成部分。 3.3 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保 质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.4 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 严格按照图像或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.7 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3.8 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方有关制度、规定,乙方必须保证施工质量、保障作业安全、加强环境保护等方面的管理,及时提供各种相关见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。 3.9 乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。 3.10 乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在收到甲方通知后 日内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。 3.11 乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。 3.12 乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害等保险,保险费用由乙方承担。乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品,费用已包含在合同价***.13 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场,达到交工的范围没有任何垃圾、废料、油污、积水、灰尘等,门窗、镜面、墙面、天棚等应光洁明亮,无印迹。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 第四条 关于工期及变更事项的约定 4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4 因工程变更、不可抗力因素影响(但自然雨、雪等恶劣天气除外,工期不顺延),导致工程停工的,经甲乙双方确认后,工期相应顺延。 4.5 合同生效后,如果甲方还需增加工程项目或乙方申请增加工程项目,在增加工程施工之前,乙方作预算造价***面确认后,双方签署书面的工程变更单或协议,确定增加工程的造价***经甲方书面同意,乙方不得擅自增加或主张增加工程,否则甲方有权拒绝支付本合同约定价***何工程款项,由此发生的全部费用和责任,由乙方自行承担。 4.6 合同生效后,甲方有权减少工程项目,甲方要求减少施工项目所对应的费用,甲方有权在合同价***以扣除。 4.7 因乙方不按甲方要求进行施工或工程验收不合格需要进行返工的,不属于工程变更,乙方无权要求追加合同价***期,由此发生的全部费用和责任,由乙方自行承担。 第五条 关于工程质量及验收的约定 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定的 等施工及验收规范为质量评定验收标准。如本合同工程验收前,国家、地方就建筑装饰装修出台新标准或对本条前款所列标准有进行修订的,则按新标准或修订后的标准执行。 5.2 本工程质量应达到国家质量评定 标准。甲方要求部分或全 部工程项目达到 标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前 日书面通知甲方/甲方及监理人参加隐蔽工程和中间工程验收,验收合格后,乙方可进入***道工序施工。甲方/甲方及监理人不能按时进行检查的,应及时通知乙方另定验收日期,由此导致工期延误的,工期应予以顺延。若验收不合格的乙方应采取补救措施,直至达到合同要求的质量标准,并承担复验费用,由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担,工期不予顺延。乙方未通知甲方及监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,甲方及监理人有权指示乙方钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由乙方承担。 5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.6 工程具备以下条件的,乙方可以申请竣工验收: (1)除甲方同意的甩项工作和缺陷修补工作外,合同范围内的全部工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成,并符合合同要求; (2)已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划; (3)已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 乙方申请竣工验收的,乙方应向甲方及监理人发送书面验收申请,甲方及监理人自接到验收申请后若审查后认为尚不具备验收条件的,应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容。若符合竣工验收条件的,应在收到申请之日起 个工作日内组织监理人、乙方、设计人等相关单位***。竣工验收合格的,甲乙双方签名盖章确认《工程竣工验收报告》,并办理移交手续。竣工验收不合格的,甲方及监理人应按照验收意见发出指示,要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按本项约定的程序重新进行验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。 5.7 工程经竣工验收合格的,以甲乙双方签名盖章确认《工程竣工验收报告》之日为实际竣工日期。 第六条 关于工程价***约定 6.1 本合同工程造价***单价***算。本合同工程总价***元(大写: ),其中增值税***元(大写: ),税率为 %。具体税率以实 际为准,根据国家税法规定执行。上述价***限于 。 如施工内容或工程量发生变更,应由符合资质的中介审计机构******双方确认后据实付款。(适用于固定单价***.2 支付方式:本合同约定的合同金额*****列第 6.2.2 项方式支付: 6.2.1 采用一次性付清方式,付款时间为: ,满足的条件 为 ,甲方支付金额***的100%,即支付金***元(大写: ),其中含增值税税额。 6.2.2 采用分次支付方式: 第一次支付:时间为 ,满足的条件为 ,支付合同金额***付***元(大写: ), 其中含增值税税额。 第二次支付:时间为 ,满足的条件为 ,支付合同金额*** 付***元(大写: ), 其中含增值税税额。 ... ... (注:1.乙方包工包料的工程,预付款比例原则上不宜超过合同总金额***.质保金比例不超过合同总金额***6.3 若乙方为增值税纳税义务人的,应开具符合国家法律法规及甲方要求的增值税专用发票或其他增值税扣税凭证(以下简称扣税凭证),甲方在收到乙方开具的扣税凭证并审核无误后依约向乙方支付款项。 6.3.1 甲方信息: 纳税人名称:中国农业发展银行 纳税人识别号(或统一社会信用代码): 地址、电话: 开户行: 账号: 乙方信息: 纳税人名称: 纳税人识别号(或统一社会信用代码): 开户行: 户名: 账号: 乙方如需改变上述信息,应提前 个工作日书面通知甲方。未按约定通知而造成甲方损失的,应予赔偿。 6.3.2 乙方应在接到甲方索取扣税凭证要求之日起 个工作日内,向甲方开具并送达扣税凭证,并确保甲方凭此扣税凭证能够取得本合同约定的增值税总额。 6.3.3 若合同标的属于增值税免税范围(由乙方提供相应证明),乙方应向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税普通发票。 6.4 若乙方非增值税纳税义务人的,乙方应按甲方的财务制度要求及时、足额为甲方开具符合国家法律法规和财务制度要求的正式票据。否则,甲方有权拒付有关费用。 6.5 施工单位******额,审减金额***额10%的,超过部分的审计费由施工单位***。 第七条 关于材料供应的约定 7.1 本工程由 方负责采购相应的材料、设备(详见附件 ),乙方需提供相应材料、设备的产品合格证明,并应按时供应到现场。如有必要,提供方应当在材料设备到货前 个工作日通知接收方代表验收;供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由 方承担。供应的材料经乙方验收后,由乙方负责免费保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。甲方或监理人发现乙方使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时,有权要求乙方进行修复、拆除或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期,由乙方承担。 第八条 有关安全生产和防火的约定 8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》和其它相关的法规、规范。 8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 8.5 因乙方原因造成人员伤亡或财产损失,乙方应主动向政府主管部门报告并承担所有一切经济责任和社会责任,如因此给甲方造成损失的应赔偿甲方全部损失。 第九条 保密条款 乙方涉密信息知悉人员对履行本合同所获悉的甲方国家秘密、工作秘密及商业信息负有保密义务,否则承担本合同约定的违约责任并应赔偿由此给甲方造成的实际损失,构成犯罪的,依法移送有关处理。 上述国家秘密是关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。乙方如因工作需要获取国家秘密信息,必须具备相应的涉密资质,由甲方严格按规定履行审批手续并现场监督乙方人员查阅。乙方不得违规获取国家秘密信息,否则须承担因泄露国家保密信息导致的一切后果。 上述工作秘密是指农发行在履行职能过程中产生或者获取的,不属于国家秘密,但泄露后妨碍农发行正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的内部敏感事项。乙方如因工作需要获取工作秘密信息,必须严格按照农发行工作秘密有关规定执行。乙方不得违规获取工作秘密信息,否则承担本合同约定的违约责任并应赔偿由此给甲方造成的实际损失,因工作秘密信息泄露妨碍农发行正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的,还须承担因信息泄露导致的一切后果。 上述商业信息是指乙方因履行本合同而直接或间接地以书面、口头、电子媒介或其他形式从披露方获得的任何非公开的信息、资料或数据,包括但不限于商业秘密、技术成果、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模板、业务流程、双方的管理经验、职员个人信息等非公开的信息、资料或数据。 乙方涉密信息知悉人员包括但不限于采购事项负责人、经办人员及相关合同履行人员等能够接触到涉密信息的相关人员。 保密协议详见附件 。 无论本合同是否发生变更、解除、终止,本条款均长期有效。 第十条 违约责任 10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方***元;由于乙方原因导致延期开工或中途停工,乙方应补偿甲方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,乙方***元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按应付款额的 %支付违约金,违约金总额不超合同金额***10.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方***元违约金。 10.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价***0.4 乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权单方终止本合同,乙方无权向甲方主张工程款、补偿款等任何款项,并应赔偿甲方损失。 10.5 未经甲方书面同意本工程不得转包、分包,否则,甲方有权单方终止本合同,乙方及实际施工人无权向甲方主张工程款、补偿款等任何款项,并应赔偿甲方损失。合同解除后,已完成的建设工程,经验收质量合格的,甲方按照本合同关于工程价***价***。已完成的建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,由乙方承担修复费用;(二)修复后的建设工程验收不合格的,乙方及实际施工人无权请求参照本合同关于工程价***价***0.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 10.7 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 10.8 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自使用,造成损失由甲方负责。 但不免除乙方在合理期间对工程结构、基础工程等的质量责任。 10.9 乙方未按本合同约定开具、送达扣税凭证(或其他约定票据)的,甲方有权迟延支付相应款项直至乙方开具合格票据之日,且不承担任何违约责任,此期间乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 10.10 如乙方无法重新开具或开具的扣税凭证(或其他约定票据)与合同要求不符,给甲方造成损失的,乙方应予全额赔偿;因此造成合同无法继续履行等情况,甲方可终止合同,乙方应赔偿甲方遭受的全部损失,并按合同金额***支付违约金。 10.11 乙方违反国家法律法规、规章政策等要求开具、提供扣税凭证(或其他约定的票据)的,乙方应自行承担相应法律责任,并及时按甲方要求重新开具合法合规的票据,由此给甲方造成损失的,乙方应予全额赔偿;若造成合同无法继续履行等情况,甲方可终止合同,乙方应赔偿甲方遭受的全部损失,并按合同金额***支付违约金。 10.12 一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的,最终责任由责任方承担。 10.13 任何一方违反保密条款,违约方应向守约方承担合同金额***金,并赔偿由此造成的对方的损失。发生国家秘密失泄密案事件的,违约方应当及时采取补救措施并承担相应后果。 10.14 任何一方违反合同约定,按照本合同约定应支付的违约金不足以弥补守约方损失的,还应对不能弥补的损失继续承担赔偿责任。 10.15 如发生违约事件,守约方要求违约方支付违约金时,以书面方式通知违约方,内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等;违约方在收到上述通知后,应于 个工作日内答复对方,并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见,将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷,但任何一方不得采取非法手段或损害本合同以强行实施违约金。 第十一条 不可抗力 11.1 不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见(或可预见,但其发生或后果不可避免)、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家 政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动或任何其它社会、政治动荡造成的灾难。 11.2 如果出现不可抗力,双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确认的不可抗力影响时间,不计入本合同执行时间。本合同期限可根据中止的期限作相应延长,但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。 11.3 声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于 日内通知另一方,并随附经有关部门确认的不可抗力书面证明,且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。 11.4 如果发生不可抗力,双方应立即协商解决问题的方案。如果不可抗力持续 日以上,致使本合同目的无法实现的,则任何一方均可解除本合同。 11.5 在发生不可抗力时,双方对各自控制下的设备、资料负有保管责任,对于未受不可抗力影响并且可以继续履行的合同义务应继续履行。 第十二条 争议解决方式 12.1 本合同履行中发生争议,可由甲、乙双方协商解决;协商解决不成的,按下列第 项方式解决: 12.1.1 向甲方所在地人民法院起诉。 12.1.2 提交 仲裁委员会(仲裁地点*** ),按照申请 仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。 12.2 在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。 12.3 乙方构成违约的,乙方需承担甲方为实现自身合法权益而支出的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等。 第十三条 通 知 13.1 双方当事人现场通知对方当事人的事项,视为通知对方且对方知悉。 13.2 除本合同另有约定外,在合同履行和争议解决中,发生下列情形之一的视为通知到达对方并知悉: (一)任何一方书面通知送达到对方的住所的第 个工作日; (二)任何一方通过电话方式通知对方的联系人的第 个工作日; (三)任何一方以邮件的方式向对方邮箱发送通知的第 个工作日。 以上所称的住所、电话、联系人和邮箱系指本合同当事人列示部分载明的内容或在本合同履行或争议解决中已通知对方变更后的内容。 13.3 合同双方确认,本合同关于双方通讯地址、电话、传真均系真实有效,如有变更,变更方应在变更后 个工作日内通知对方。因一方变更前述通讯地址、电话、传真而未通知对方,造成对方无法发出通知的,由此造成的损失由变更方负责。上述地址***、协议等相关文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达地址,因合同双方提供或确认的送达地址***、送达地址***,导致相关文件和法律文书未能被对方实际接收的、邮寄送达的,以文书退回之日或拒收之日视为送达之日。对于上述明确约定的送达地址,进入诉讼程序后法院进行送达时可直接按上述地址***,即使未能收到法院邮寄送达的文书,基于本合同的约定,也应当视为送达。 第十四条 其 他 14.1 本工程自验收合格之日起,在正常使用条件下工程保修期限为年,防水、防渗漏工程保修期限为 年,电路工程的保修期限为 年,其他工程的保修期限参照国家相关规定执行。工程保修事宜可由甲乙双方另行签订《工程保修协议》。 14.2 本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,合同附件是 本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 14.3 本合同经双方法定代表人或授权代表人签名并盖章后生效。合同执行期内,除合同约定的解除情况,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。对本合同任何修改和补充,应以书面形式做出,并经双方法定代表人或授权代表人签名并盖章后方视为有效,成为合同不可分割的组成部分。 14.4 甲乙双方应履行保密义务,未经对方许可,不可向与本合同无关的其他方披露或不正当使用任何与本合同有关的数据,包括合同本身。 14.5 本合同生效后,除保密条款、保修条款、违约责任、争议或纠纷处理之外的其它条款之外的其它条款,在工程验收、交接完毕,甲方支付相应款项后自动终止;保修期满,甲方支付保修对应尾款后有关保修条款自动终止。 14.6 其他双方约定事项: 14.7 本合同共包括 个附件: 附件一:工程项目一览表 附件二:工程设备材料一览表 附件三:工程竣工验收报告 附件四:工程竣工结算价***附件五:工程保修验收报告 附件六:保密协议 ...... 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人/主要负责人 法定代表人/主要负责人 或授权代理人(签名): 或授权代理人(签名): 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 附件一 工程项目一览表 工程造价***单位*** 建筑面 开工日 竣工日 施工内容 (不含 率或征 程名称 积 期 期 税) 收率 合计 附件二 工程设备材料一览表 增 材料或设 规格型 单价***地 值 序号 单位 数量 供应时间 备名称 号 含税) 点 税 率 或 合计 附件三 工程竣工验收报告 工程名称 开始日期 合同编号****: 甲方需求部门负责人签名: 乙方签名盖章: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 附件四 工程竣工结算价***项 目 基 本 情 况 项目名称 合同编号***额***单 位 确 认 情 况 如:接受结算金额***。 施工单位*** 需求部门负责人 签名 如:结算金额*** 月 日 43 附件五 工程保修验收报告 工程名称 开始日期 合同编号****: 44 甲方需求部门负责人签名: 乙方签名盖章: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 45 附件六 保密协议 根据相关法律、法规,鉴于甲乙双方在 年 月 日签署了《 》(以下简称主合同)。在主合同谈判、沟通、签署、履约过程中,甲乙双方均会向对方披露、提供各自的有关信息、材料、文件等(以下称"涉密信息"),双方将在从事各自商业活动的同时妥善保护双方的涉密信息。为了明确甲乙双方就一方("披露方")向另一方("接受方")披露的涉密信息所应承担的保密义务,甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则,达成如下协议条款: 第一条 保密定义 1.1 本协议所称涉密信息包括:任何标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志的信息,主要包括会议记要、人员信息、技术知识、调 查、报告、解释、预测、设计构思和规划、发展研讨、说明书、设计图、图表、 范例、项目进度、网络拓扑结构、设备资料、价***术参数和信息、客户和供应商资料信息、内部决策、商业信息,以及以任何方式反映出来的有关披露方及其所属分支机构***。 1.2 若披露方所提供的涉密信息未标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志,或披露方是以口头方式提供,则应视为涉密信息。其中甲方计算机系统内的所有系统配置、技术参数和业务数据信息虽不能标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志,但同样属于涉密信息。 1.3 甲方的机构***、业务流程、逻辑流程,应用系统的功能、交易量、交易特征,计算机系统或应用系统的漏洞信息,***的合作信息、合同,以及基于相关合同所开发出来的成果等属于涉密信息。 第二条 保密义务 对第一条所称的涉密信息,接受方同意并保证承担以下保密义务: 2.1 接受方应对从披露方获取的所有涉密信息采取严格的保密措施,确保涉密信息不因接受方的原因而被泄露,该等保密措施应至少与接受方对其自身拥有的涉密信息所采取的保密措施相同。未经披露方同意,接受方不得将此类信息披露给任何第三方。未经披露方书面同意,接受方不得以任何形式、任何理由宣46 传、使用第一条约定的涉密信息,或以披露方的名义开展任何活动。 2.2 接受方仅可为披露涉密信息的目的,或为披露方的利益使用第一条所述涉密信息。 2.3 ***员工在必要的范围内披露涉密信息。在向上述任一方披露之前,接受方应与该方签订保密协议,以要求该方按本合同的规定对披露的保密信息保密。***员工违反保密义务的,无论该行为是员工在任期间发生的还是离职后发生的,均视同接受方违约,接受方应按本合同第五条的约定承担违约责任。 2.4 在完成相应的项目后,接受方应立即归还或以不可恢复方式销毁或删除自披露方取得的任何记载涉密信息的书面或其他形式的材料,除非另有合同约定。 2.5 如果因接受方的披露而出现的涉密信息被泄露或使用,接受方应当尽一切合理努力采取有效措施防止泄密进一步扩大,并立即向披露方报告。 2.6 乙方在甲方驻场服务的人员应严格遵守甲方的规章制度,服从日常管理,严格履行保密义务。 第三条 免责条款 3.1 接受方根据由具有管辖权的法院或由一个行政机关发出命令、规定或有关法律、法规的要求以及因审计要向审计机关提供相关信息的,接受方可以根据相应要求予以披露。 3.2 接受方对下述信息不承担保密义务: 3.2.1 非因接受方或其员工的泄露已经进入公共领域的信息; 3.2.2 接受方在收到此涉密信息前已经拥有或未利用披露方任何条件的情况下独自开发的信息; 3.2.3 接受方从合法持有并有权披露的第三方获取的信息资料。 第四条 保密期限 接受方需无限期地承担保密义务,直至披露方宣布解密或者涉密信息实际上已经公开。如有关合同中对保密期限另有约定,以合同中约定的保密期限为准,本合同终止时,该合同项下保密相关事宜仍按本合同的约定执行。 第五条 违约责任 47 该条款遵照主合同条款中关于违约责任条款执行。 第六条 不可抗力 该条款遵照主合同条款中关于不可抗力条款执行。 第七条 争议的解决 该条款遵照主合同条款中关于争议的解决条款执行。 第八条 其他事项 其他双方约定事项: 48 第二部分 通用合同条款 此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-2017-0201)中《第二部分 通用条款》49 第三部分 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.1其他合同文件包括:招标文件*** 。 1.2工程和设备 1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括:/。 1.2.2 永久占地包括:。 1.2.3 临时占地包括:。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》 、建设部第89号令《房屋建***市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)、《***省工程建设管理条例》、《***省***市场管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括:中华人民共和国颁发的有关标准、规***省、市有关规定。当标准互相矛盾时,以最新和最严格的为准。发包人不提供标准和规范,由承包人自备。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:/; 发包人提供国外标准、规范的份数:/; 发包人提供国外标准、规范的名称:/。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:(1)本合同协议书及承诺书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录; (4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术资料;(7)图纸;(8)已标价***或预算书;(9)招标文件***;(10)工程报价***。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 50 发包人向承包人提供图纸的期限:/; 发包人向承包人提供图纸的数量:/; 发包人向承包人提供图纸的内容:/。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:承包人在合同签订后3天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人 员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一周所需的发包人供应材料计划;每周四前提供下周完成工程量报表、周进度表。 承包人提供的文件的数量为:施工组织设计、总进度计划叁套,其余按发包人要求; 承包人提供的文件的形式为:书面形式; 发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内 。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定:施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、 请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点: 工地现场 ; 发包人指定的接收人为:。 承包人接收文件的地点:工地现场; 承包人指定的接收人为:。 监理人接收文件的地点:; 监理人指定的接收人为:。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定: / 。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定: / 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的***道路和交通设施的约定:按通用条款执行。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所***道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 51 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人,不得进行复制,不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已含在合同价***13工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价***算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按发包人审批通过的签证确定。招标时提供的工程量清单应结合投标人须知、招标文件、合同条款技术标准、规范和要求与施工图纸一起阅读理解,除设计变更外,招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全,但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作,投标人应计入工程量清单相应子目中,工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。 允许调整合同价***偏差范围: ①因非承包人原因引起分部分项工程量增减,当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以内的,结算单价***; ②因非承包人原因引起分部分项工程量增减,当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%,且投标单价***例下浮后的综合单价***在±15%以内的,结算单价***。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%,且投标单价***例下浮后的综合单价***在±15%以外的;超过部分工程量(即比合同内工程量增加的部分)的综合单价***价***例下浮后的综合单价***减少部分工程量(即比合同内工程量减少的部分)的综合单价***价***例下浮后的综合单价*** ③招标工程量清单有错误时,结算单价***条执行。 ④本工程措施项目费一次性包定,投标人报价***可能产生的费用,结算时不再调整,投标人应仔细通读招标文件***,如有疑义,应在规定的答疑时间内提出,若未提出,视为认可,中标后不得以任何理由提出疑义。 ⑤招标人提供的工程量清单漏项或缺项,综合单价*** 52 合同中已有适用于变更工程的价***已有的价***价***中只有类似于变更工程的价***照类似价***价***中没有适用或类似于变更的价***方法调整:由承包人按招标控制价***计价***造价***布的信息价***报价***,报发包人确认后调整。 ⑥因承包人原因引起的工程重大变更或分部分项工程量增加,量价***,由承包人自行承担。 承包人报价***列公式计算: 承包人报价***(1-中标价***价***%。 上述合同价***:所有涉及价***目,均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价***审核不通过的不得作为结算依据,承包人不得有任何异议。 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表: 姓 名:; 身份证号:; 职 务:; 联系电话:; 电子信箱:; 通信地址:。 发包人对发包人代表的授权范围如下:代表发包方行使发包方的权力和监理人(如有)需要取得发包人批准的权力。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求:以施工现场的现状为准。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:发包人于开工前办理好施工所需证件、批件(承包人自身资质证件除外)。施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形,应积极配合,保证工程按计划进行,否则按违约处理。 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求:/。 发包人是否提供支付担保:/。 53 发包人提供支付担保的形式: / 。 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5)承包人提交的竣工资料的内容:承包人提供的完整的竣工图、竣工备案资料、竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人认可的施工图纸上加盖竣工图章,提交发包人; B. 施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置***,并连同经发包人同意的变更签证,竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人;3、施工中对原设计中变更较多,原施工图难于作为竣工图,应由承包人组织重新绘制竣工图,并承担相应费用。 承包人需要提交的竣工资料套数:肆套。 承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格之日算起28天内 。 承包人提交的竣工资料形式要求:承包人提供的竣工图必须与实际相符合,否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时,承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。 承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。 (6)承包人应履行的其他义务: A.承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更,承包人须接受并予以施工,所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更,发包人有权另选施工单位,承包人的机械须无条件免费优先配合,免费使用承包人现场已有的任何材料,同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。 B. 施工过程中,须配合发包人的其他专业施工需要,积极进行现场调整,按发包人要求提供工作面和作业时间,配合其他专业施工。 C. 在施工合同范围内,为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。 D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包从已充分考虑,并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用,因此,发生上述情况,发包人不另行增加费用。 E.在工程施工过程中以及工程保修期内,由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评,均会给本工程的社会形象造成损失,承担由此给发包人造成直接或间接的损失,违约金及损失从承包人工程合同款中扣除。 F.施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续,对临近居民、行人的影响等,夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的54 安全的费用等已含在合同价***人负责协调处理,竣工结算时一律不作调整。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理: 姓 名:; 身份证号:; 建造师执业资格等级:; 建造师注册证书号:; 建造师执业印章号:; 安全生产考核合格证书号:; 联系电话:; 电子信箱:; 通信地址:; 承包人对项目经理的授权范围如下:负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求:从工程开工(以开工令为准)起,项目负责人保证每周有6天以上出勤,并且每天在施工现场工作不少于8小时,离开施工现场必须向发包人请假。 承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 除须补交资料及补齐手续外,另***元违约金。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理,不得更换。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:投标书中承诺的项目负责人经发包人考核不合格者,承包人必须在一周内无条件更换;同时发包人有权对拟更换的项目经理进行适岗考察,通过适岗考察后方可更换。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构***:开工前3天。 3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人常驻项目部组成人员经发包人考核不合格者,承包人必须在一周内无条件更换。 3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 发包人书面认可后方可离开。 3.4 分包 3.5 工程照管与成品、半成品保护 55 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。 3.6 履约担保 承包人是否提供履约担保: 提供 。 承包人提供履约担保的形式、金额***行转账,金额*****其中:工期占履约保证金额***质量占履约保证金额***安全文明施工占履约保证金额***竣工资料占履约保证金额***目部人员到岗占履约保证金额***廉政保证金占履约保证金额***3.6.1承包人应按照招标文件***,将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方提交银行履约保函的,视为承包人放弃签订合同的权利,不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同,双方亦确认本合同自行解除。 3.6.2承包人按期保质竣工并经验收合格后,发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的,按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时,承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。 3.6.3关于质量保证金的补充约定: a承包人必须达到合同约定的质量标准,达不到标准的,除质量履约保证金不予退还外,还必须负责 返工、修理;经返工、修理后,仍不能消除质量缺陷或隐患,不能达到设计标准和施工要求的,发包人有权解除合同,并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的,仍由承包人承担; b承包人按期保质竣工并经验收合格后,发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的,按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时,承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。 4. 监理人 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。 对造成质量未达到约定标准双方都有过错的,按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商,协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。 双方对质量评定意见不一致时,由***市质监站进行质量评定。 5.2 隐蔽工程检查 承包人提前通知建设单位***:按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知56 建设单位。 建设单位***,应提前24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:48小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: ⑴ 承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定,采取安全措施组织施工。若发生安全事故,一切责任由承包方承担。 ⑵ 承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的,则发包人有***元/人·次计取违约金,从工程款中直接扣除。 ⑶ 工程施工前和施工中,承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底; 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主***道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案,专项施工方案必须经本单位***,报发包人代表批准后实施。 A.工程施工前,承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求,制定安全施工标准及要求,负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明,并由双方签字确认。 B.工程施工前,承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行查验,经签字确认后方可使用。 C.特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 ⑷ 建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江 苏省、***市等安监部门安全文明生产的要求,做好安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品。 ⑸ 本工程设安全文明施工保证金(合同价***凡在施工期间,由于承包人原因造成的事故,除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外,还需承担全部责任及由此引起的一切费用,发包人不承担任何责任。 6.1.2 关于治安保卫的特别约定:提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。 施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作;未竣工或已竣工工程未交付发包人之前,负责已完成工程的保护工作,所需费用含在报价***保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自57 费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护,如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。 关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前三天提供施工场地治安管理计划,需得到发包人的认可。 6.1.3 文明施工 合同当事人对文明施工的要求:承包人必须做好场地清理及相关工作,施工现场要求保证施工场地清洁;施工现场的材料堆放要整齐,机械停放有序,做到工完料清;遵守环境卫生管理的有关规定,符合清洁卫生要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除,并运出场外;交工前,将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点***,将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价***到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。 6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:已包含在合同价***同款中支付,其余按通用条款。 6.1.5安全生产责任 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工,承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。 承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 承包人必须建立完善的消防管理制度,并有专人负责现场的消防管理,施工现场须配备足够的消防器材,满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制,确定消防安全责任人,制定用火、用电,使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消***道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场设置明显标志。 7.工期和进度 7.1 施工进度计划 施工进度计划的修订 发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后***日内予以确认或提出修改意见,逾期视为已确认。(承包方需以书面形式将修订的施工进度计划通知发包人)7.2 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后3天内。 58 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前发包人提供施工用水源及电源,水、电费用由中标人承担。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人。 7.3 工期延误 7.3.1 因发包人原因导致工期延误的情形: A.因发包人未在开工前提供施工场地; B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工); C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价***的; D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。 上述情况发生后3天内,承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响,向发包人提交书面报告,办理延期手续(须得到甲方代表签字的书面认可),经发包人批准后方可顺延工期,否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意,承包人同意因发包人原因的工期顺延,且自愿放弃索赔的权利。 7.3.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因延误工期,在规定的工期或阶段工期前未能完成,工期每推迟一天,支付给发包人违约***元/天,超过15天,则扣除全部工期保证金,并以工程结算价***千分之三向承包人收取违约金,超过30天,发包人有权解除合同,并要求承包人清退出场,所完成的合格工程量按60%计算,其他按通用条款中约定内容执行。 7.4 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用条款。 7.5 异常恶劣的气候条件 双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时,已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、 台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响,因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外,不管发生任何情况,均不顺延工期。 8. 材料与设备 8. 1发包人供应的材料与工程设备的保管与使用: 发包人不供应材料。 发包人供应材料设备的结算方法:/。 8.2 样品 8.2.1 样品的报送与封存 59 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按管理部门要求和发包人需求确定。 ⑴ 凡是工程量清单中暂定单价***,承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质 量、价***送相关单位; ⑵ 本工程中未设暂估价***考品牌规格、型号、要求等的材料,承包人在确保质量的前提下自行采购,材料须使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品,其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。 ⑶ 发包人对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权(如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的,承包人必须重新采购,直到合格为止),经发包人书面确认后,方可采购,涉及到的价***。 ⑷发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检,对不符合设计要求及验收规范的材料和设备,有权终止使用,发生的一切损失和费用由承包人承担。根据需要可在事前、事中、事后进行抽检,不论在哪个阶段查出问题,所造成的损失均由承包人负责。 ⑸ 主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证,并已进行有关必要的检验或试验;主要材料设备进场后须通知发包人验收并经书面确认后方可使用。 ⑹ 在实际施工中,发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色,购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,如因使用不符合国家标准及各项指标的材料,以及发包人未认可的材料,由此引起的相关费用由承包人承担,结算时一律不作调整。若发包人对某批材料持有异议时,承包人须无条件、积极主动地配合发包人进行检测,发生的费用按相关规定执行。 若承包人不按上述有关条款采购材料,则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。 (7) 须发包人认质认价***承包人提前25天以上向发包人提出。 (8)凡是招标文件(工程量清单)中予以明确材料品牌范围规格型号的,承包人必须按招标文件(工程量清单)、发包人要求的相关标准进行采购,采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送相关单位。 8.3施工设备和临时设施 8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定:与承包人有关的由承包人自行承担。 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 60 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所:按有关规定执行。 施工现场需要配备的试验设备:按有关规定执行。 施工现场需要具备的其他试验条件:按有关规定执行。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定: / 。 10. 变更 10.1变更的范围 关于变更的范围约定: 承包人不得随意更改设计,因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价***.2变更程序 发包人要求变更的按下列方式处理: 10.2.1设计变更、签证资料必须及时经发包人确认,隐蔽性工程的变更签证要在***日内办理完,逾期申报的,增加费用的变更签证在结算时只支付终审价***,减少费用的变更签证由发包人自动扣减; 逾期7天以上未申报的,增加费用的变更签证在结算时不予考虑,减少费用的变更签证由发包人自动扣减; 10.2.2承包人接受发包人发出的变更通知单后 7 日内(从通知单盖章签收日期计算),向发包人递交完整变更签证费用计算书;逾期申报的,增加费用的变更签证在结算时只支付终审价***,减少费用的变更签证由发包人自动扣减;逾期10天以上未申报的,增加费用的变更签证在结算时不予考虑,减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核(审计)造价***金; 10.2.3承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制,发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。 10.2.4特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据,承包人可事先就计价***与发包人协商一致。但实施后***日内,双方必须办理相关手续,方可作为结算依据; 10.2.5关于临时用工的签证事项,双方应在签证通知单上协商确定以下问题:工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价***价***费和利润); 10.2.6当变更、签证的工作内容完成之后,承包人要及时督促发包人派驻的工程师在完工后***日内签字确认,否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证,必须在覆盖或拆除前,会同发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判,否则发包人可以不计价*** 10.2.7合同结算时,承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分,变更签证资料应包括:①双方确认的造价***变更签证通知单及完成回执;③申报的变更签证预算书;④原合同相同工作内容的综合单价***额编号***表;⑥综合调差系数和主材调差依据;⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价***。每月***日前,发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书,进行综合性核对。 10.2.8合同履约中,发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格,否则发包人可以不予审核费用,承包人可以不予接受。 10.3 变更估价***.1 变更估价***变更估价***按招标文件第18.3条的约定调整。 10.4承包人的合理化建议 发包人审批承包人合理化建议的期限: ***日内 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价***了工程经济效益的奖励的方法和金额***约定 。 11. 11.1 市场价***的调整 市场价***调整合同价*** 否 本工程人工工资结算时不调整。 12. 合同价***支付 12.1 合同价***、单价***合单价***范围:投标人在投标报价***虑到施工期间各类建***市场风险、施工机械进(退)场费、甲供材料的保管费(如有)、甲方另行分包项目的总包管理费或配合费(如有)、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素,除规费、税金、安全文明施工措施费的政策性风险以外,其余结算时不作调整。人工工资调整执行《关于发布***市建设工程人工工资指导价***施细则的通知》(通建价***】10号文)。工程量的风险由发包人承担,价***定风险范围内的,由承包人承担,风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对图纸、清单,并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价***工程量清单中项目特征描述不清或未完整,但为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作,工程结算时不再调整该子目的综合单价***,即发包人不为此类情形另外支付费用。 62 12.2 计量 12.2.1 计量原则 工程量计算规则:《建设工程工程量清单计价***B50500-2013)、《***省建筑与装饰工程计价***14年版、《***省安装工程计价***14年版、《***省房屋修缮工程计价***09年版)等。 12.3工程合同款支付 12.3.1付款周期 关于付款周期的约定: 工程验收合格后付合同价***同时退还履约保证金)、审计结束后,支付至审计价***余款为质保金,待质保期结束后、无质量问题一次性退还。 每次支付工程款前,承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的,发包人有权拒绝付款。付款基数为合同价***额的金额*** 履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额***合同规定的工期内完成后,无息返还;履约保证金有关质量方面约定的金额***工验收合格后,无息返还;履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额***工验收后,无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额***工验收资料交档案馆存档后,无息返还。 12.3.2进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定:按通用条款执行。每次支付工程款前,承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的,发包人有权拒绝付款。 13.验收和工程试车 13.***分部分项工程验收 发包人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.1竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/。 13.2.2移交、接收全部与部分工程 63 承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后7天内。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:。 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:。 13.3 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限:承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可,否则,如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价***环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。 竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准,工程竣工验收后(发包人批准的除外),承包人的管理、施工人员,材料、设备必须在十天内全部退出现场;建筑、生活垃圾应随时清理出现场,确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务,并能及时处理现场事务。 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求,送档案馆存档,否则按每迟一日向发包人***元/天的违约金,同时发包人可拒绝递交审计或延期审计,由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后28天内,承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料,若承包人原因不能提交结算资料的,发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限:审计结束后30天内 。 发包人完成竣工付款的期限:发包人在签发竣工付款证书后30天内。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:由双方协商。 14.3 最终结清 14.3.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数:按发包人最终要求。 承包人提交最终结算申请单的期限:按通用条款 。 14.3.2 最终结清证书和支付 ⑴ 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。 ⑵ 发包人完成支付的期限:颁发最终结清证书后30天内。 15. 缺陷责任期与保修 64 15.1缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限:2年 。 15.2质量保修金 关于是否扣留质量保修金的约定:扣留。 15.2.1 承包人提供质量保修金的方式 质量保修金采用以下第(2)种方式: ⑴ 质量保修金保函,保证金额***; ⑵审计审定结算价***程款; ⑶ 其他方式: 。 15.2.2质量保修金的扣留 质量保修金的扣留采取以下第(2)种方式: ⑴ 在支付工程合同款时逐次扣留,在此情形下,质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及的金额***程竣工结算时一次性扣留质量保修金; ⑶ 其他扣留方式: 。 16.1 承包人违约 16.1.1 承包人违约的情形 (1)若承包人未按期开工,则发包人按延***元/天向承包人收取违约金。 (2)施工单位***、质量事故,或在建设单位***,发包人有权解除合同并要求施工单位***,并按验收合格的工程量的50%款项结算。 (3)承包人必须服从发包人的管理监督,施工中发生的质量问题必须及时整改,因承包人原因被责令停工和返工,所造成的责任与损失均由承包人负责 。 (4)若承包人在施工过程中出现严重质量问题,则根据质量问题的严重程度发包人按***元向承包人收取违约金。若存在严重缺陷,则发包人有权终止合同,勒令退场,并罚没全额工程质量保证金。 (5)承包人的施工质量不符合要求时,承包人若无正当理由拒不整改的,发包人根据严重程度有权对承包人收***元的违约金。 (6)承包人必须确保在施工期间派驻指定管理人员进行现场指导管理。 (7)承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作,如在施工期间发生安全事故,则罚没全部安全履约保证金,并且由此所造成的损失由承包人承担。 65 17. 争议解决 17.1 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意。 17.2仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (1) 种方式解决:(1)向 南通 仲裁委员会申请仲裁; (2)向/ 人民法院起诉。 17.3补充条款 17.3.1无论发包人是否给予了批准或同意,承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任,负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。 17.3.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料,一经发现,限期退场,不按要求退场的,造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求(包括建设单位***)的工程材料承包人无条件更换和返工,并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。 17.3.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,造成的损失由承包人负责。 17.3.4竣工验收前,承包人需提供完整的竣工验收资料,竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料,承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制,并经发包人确认后报审计部门审计。 17.3.5在履行合同过程中,承包人不得转包,应遵守国家或地方的法律、法规、法令,或任何对工程有管辖权的部门的规章,并按要求支付有关费用。一经发现,取消承包资格,已完成的工程量不予结算。 17.3.6承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工,保持环境整洁,减少扰民影响,若有违章行为按规定处罚,一切责任自负。 17.3.7施工过程中所需的垂直运输费由各投标人自行考虑,其费用列入投标报价***时不作调整。 17.3.8发生下列情况,承包人不向发包人收取任何费用: ①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行,采取的各种措施; ②施工期间清理所有建筑垃圾。 17.3.9重新检验:发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑,可进行重新(抽)检验。检验合格,检验费用由发包人支付,耽误的工期预以顺延;如检验不合格,则检验费用由承包人支付,对重新检验不合格的材料,已使用部分必须拆除,与未使用部分一并清除出场,同时承包人支付发包人该部分材料价***违约金;对重新检验不合格的部位,必须返工,同时承包人支付发包人该部分工程造价***约金,损失的工期不预补偿。 17.3.10资料:分包单位***,纳入竣工资料管理。 66 17.3.11工程结算约定: (1)安全文明施工措施费,结算时按有关部门核定为准。 (2)施工用水用电按实计算,最后从工程款中扣除。 (3)工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价***项目数量及单价***漏计部分按招标文件***,多计部分按承包人投标报价***4)工程竣工结算价***资质的审计事务所审计确认为准。承包人编制的工程结算价***或等于5%的审计费由建设单位***,大于5%的所有审计费由承包人支付。 承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目(包含但不限于土方开挖外运、拆除、基层垫层面层的铺设及厚度测量、降水、回填处理、脚手架搭设、可能发生在签证中的各***道安放、沟槽开挖、井体砌筑抹灰等)的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用,在送审工程结算资料时一并提交。所有签证资料必须附有详细影像资料(彩色照片),所有影像资料必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、工程量清单或招标文件***,则结算时该项内容将可能不予认可。 (5)下列费用在竣工结算时不作任何调整: a承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场 的费用。清理标准应得到发包人认可,否则,如发生相关费用则由发包人在工程结算价***环卫部门预收保证金由承包人负责清退。 b因施工场地狭小而发生的一切费用。 c本工程的水源、电源已接至本工程范围内,再接至施工场地相关事宜由承包人自行安排。承包人已认真踏勘过施工现场,考虑因各种困难因素所发生的一切费用,并已包含在合同价***不得以此为由提出额外增加费用的要求。临时供水、电接通费由承包人承担。水、电费按审定价***时扣除。 (如承包人与学校或现场管理单位***,需提供书面证明材料,财务结算时不予扣除)。 d承包人对工程周边的有关群众工作,工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失。 e对未设暂定价***品牌的材料,承包人在投标报价***在实际施工中,发包人可以无条件要求承包人更换不合格的产品,购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,如承包人使用不符合国家标准及各项指标的材料,发包人有权要求承包人返工,由此引起的相关费用由承包人承担。 f承包人为了加快工程进度和保证工程正常进行,采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用。 g不可竞争费用。 17.3.12对已完成工程成品正式移交发包人前,由承包人负责保护,其费用由承包人承担。 67 协议书附件: 附件1:承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件: 附件2:发包人供应材料设备一览表(略) 附件3:工程质量保修书 附件4:主要建设工程文件目录(略) 附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表 附件6:承包人主要施工管理人员表 附件7:暂估价***件8:工程建设廉政责任书 68 附件1: 承包人承揽工程项目一览表 单位*** 建设 建筑面 结构 生产能 设备安 合同价***工层数 名称 规模 积(㎡) 形式 力 ***元) 日期 日期 69 附件2: 发包人供应材料设备一览表 材料、设备 规格型 单价***供应 送达地 序号 单位 数量 备注 品***元) 级 时间 点 70 71 附件3: 工程质量保修书 发包人:中国农业发展银行***市支行 承包人: 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排***道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:承包合同范围内在保修期内所发生的因建筑材料或施工质量引起的问题进行赔偿、维修。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年; 3.装修工程为2年; 4.电气管线、给排***道、设备安装工程为2年; 5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期; 6.住***区内的给排水设施、道路等配套工程为2年; 7.其他项目保修期限约定如下:本项目保修期为24个月。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位***,单位***。 缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承72 包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。 4.在工程设计使用期内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。 5.质量保修完成后,由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,工程质量保修金为发包人指定的审计部门确认最终审计结算价***六、双方约定的其他工程质量保修事项: (1)工程保修期内,承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。 (2)本合同约定的质量保修金银行利率为0。 (3)承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。 (4)因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失,均由承包人承担,发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分,由承包人承担。 本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。 发包人(公章): 承包人(公章): 法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章): 年 月 日 73 附件5: 承包人用于本工程施工的机械设备表 机械或设备 规格 制造 额定功率 生产 序号 数量 产地 备注 名称 型号 年份 (kW) 能力 74 附件6: 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价***管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 75 11-1:材料暂估价***: 序号 名称 单位 数量 单***元)备注 11-2:工程设备暂估价***序号 名称 单位 数量 单***元)备注 77 11-3:专业工程暂估价***名称 单位 数量 单***元)备注 78 附件8: 工程建设廉政承诺书 甲方(甲方):中国农业发展银行***市支行 承包方(乙方): 为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。 一、双方的责任 1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。 1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。 1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。 1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 二、甲方责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: 2.1不得向乙方和相关单位***、礼金、有价***物品和好处费、感谢费等。 2.2不得在乙方和相关单位***。 2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位***、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位***、健身、娱乐等活动。 2.5不得向乙方和相关单位***、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求乙方和相关单位***、材料和设备。 三、乙方责任 应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定: 3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价***物品及回扣、好处费、感谢费等。 79 3.2不得以任何理由为甲方和相关单位***。 3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位***、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 3.4不得以任何理由为甲方、相关单位***、健身、娱乐等活动。 四、违约责任 4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位***,应予以赔偿。 4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位***,应予以赔偿。 4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 五、责任书有效期 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 六、责任书份数 本责任书一式二份,甲方乙方各执一份,具有同等效力。 甲方:(公章) 乙方: (公章) 法定地址: 法定地址: 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人:(签字) 委托代理人: (签字) 电话: 电话: 传真: 传真: 电子邮箱: 电子邮箱: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 80 第四章工程建设标准 一、工程采用的计价***《建筑工程工程量清单计价***50500-2013及配套的工程量清单计算规范2.《***省建设工程工程量清单计价***(***) 3.《***省建筑与装饰工程计价***014年) 4.《***省安装工程计价***014年) 5.《***省建设工程费用定额》(***) 6.《***省房屋修缮工程计价***09年版) 7.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后***省建设工程计价***通知》(苏建价***〕154号) 8.其它相应的补充规定和***市现行的有关文件 二、本工程采用的技术规范 1.其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。 上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家 标准、规范及所采用版本的有关技术资料。 三、本工程对施工工艺的特殊要求 1.施工期间注意周边环境,减少对周围居民、行人的影响(交通、灰尘、噪音等)。 2.工程主要部位和特殊要求由相关单位***。 3.其余见设计院设计说明。 81 第五章图纸、技术资料及附件 82 第六章投标文件格式 (封面格式) 项目编号***明材料 商务标 投标人名称 : 法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 日 期 : 83 一、商务标相关格式 一、投 标 函 中国农业发展银行***市分行: (一)根据已收到的 工程的招标文件,我单位***《中华人民 共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件***,经考察现场和研究招标文件后,愿以人民币(大写) ***元的总价***文件***,项目经理为 。 (二)我单位***,并在 日历天内竣工。 (三)我单位*** 。 (四)我单位***元的投标保证金已按招 标文件缴纳。 (五)如果我方中标,我方将按照规定提交合同价***履约担保,承诺在施工过程中不转包,不分包。 (六)贵单位***、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 投标人: 法定代表人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 84 二、已标价***单 投标总价***建设项目投标报价***项工程投标报 价***位工程投标报价***部分项工程和单价***清单与计价***价***价***单与计价***项目清单与计价***列金额***料(工程设备)暂估单价***专业工程暂估价***、计日工表、总承包服务费计 价***税金项目清单与计价***5 三、计划投入的主要施工机械设备表 序 型号 国 别 制 造 额定功 生产能 机械设备名称 数量 备注 号 规格 产 地 年 份 率(KW) 力(MH) 86 四、主要施工管理人员表 机构 项目工程师 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的工程项目主管 技术负责人 总 部 项目负责人 项目技术负责 人 现 质量管理 安全管理 施工管理 场 计划管理 材料管理 87 第七章资格审查证明材料 一、资格证明材料:见本招标文件*** 9.1 条。 二、资格审查材料封面及相关表格如下: 88 一、资格审查文件相关格式 1.法定代表人身份证明 单位***: 地 址: 姓 名: 性 别: 年 龄: 职 务: 联系方式: 系 的法定代表人。为 项目,签署上述招标 申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明 申请人: 日 期: 年 月 日 法定代表人身份证(正、反面)复印件加盖公章(黏贴此处) 89 2.授权委托书 致: 本授权书宣告,在下面签字的 以法定代表人身份代表本单位 授权: 为本单位***,授权其在 项目招标活动 中,以本单位***,并代表本人与你们进行协商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位,与本人的行为具有同等法律效力。本单位***。 本委托书限期自 年 月 日起至 年 月 日止。 授权代表无权转让委托权,特此委托。 投标人: (全称、盖章) 法定代表人姓名: 授权委托人: 联系方式: 日 期: 授权委托人身份证(正、反面)复印件加盖公章(黏贴此处,原件备查)90 3.诚信承诺书 中国农业发展银行***市分行: 我方参加你方的 (以下简称"本工程")的投标,现我方 法定代表人向你方慎重承诺: 1.我方财务和经营状况良好,具备履行合同能力;没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后,被他人举报并经招标投标监管机构***,确认存在上述不良记录,你方即可取消我方中标资格,并同意投标保证金不予退还,并接受处罚。 2.我方不存在投标人须知第3条款情形之一。 3.我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的,没有弄虚作假。 4.我方不组织、不参与串标围标,没有出借资质等违法违规行为。 我方承诺:违反上述任何一条承诺,自愿意接受招标人依法作出的处罚,包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金,将我方列入黑名单等。 投标申请人: 法定代表人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 91 第八章工程量清单 (***省招标投标公共服务平台-公告公示栏下载) 92 特别提示: 本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。如有侵权请联系客服删帖。

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号