2024年优质的威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）-招标文件-招标网

【山东,威海市】威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）

标签：招标公告山东威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）文登金海建设投资有限公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-08-31

发布时间	2024-08-31	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

威海南***区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）勘察,咨询,市政设计,施工,水利,生态环境,电力山东源页面 59次项目报备请使用企业微信扫描发布日期:2024-08-31 项目概况业务类型: 勘察,咨询,市政设计,施工,水利,生态环境,电力归属地: 山东 ***市招标人: *** 公告类别: 招标接受联合体: 预算: 2007***元招标截止日期: 投资额: 2007***元资金来源: 招标控制价***止日期: 三级业务分类: 建设规模: 2.8km 招标范围: *** 工期: 资质要求企业资质: 工程***市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质），建设行政主管部门颁***市政公用工程施工总承包一级及以上资质及有效的安全生产许可证。 ***市政公用工程专业一级人员资质: 项目经理必须***市政公用工程专业一级注册建造师执业资格及安全考核合格B证。施工负责人应***市政公用工程专业一级注册建造师执业资格及安全考核合格B证；设计负责人应具有工程类高级及以上技术职称；运营负责人具有环境（环保）类高级及以上技术职称。业绩资格: 企业信用等级: 4、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。 2、项目经理经“中国执行信息公开网”（../）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。 3、参与投标的投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（../）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。公告正文威海南***区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）威海南***区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）招标公告[项目专业:工程总承包-设计施工]gz***0一、招标条件本招标项目威海南***区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）已由相关部门批准建设，***，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目EPC+O进行公开招标。二、工程招标范围本工程采用工程总承包模式（EPC+O），为包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交付、包工程竣工验收备案、包整体移交（含档案移交）及试运行（竣工验收合格及缺陷责任期内的保修）、包运营。中标人对本工程的设计、施工、设备材料采购、安装和调试直至竣工验收合格、运营期内的项目运营等全过程服务，并对本工程的质量、安全、工期、造价***面负责。1、设计包括（但不限于）：方案设计，施工图设计（含专项深化设计），变更、补充设计以及施工过程中的设计配合服务。2、工程施工范围包括但不限于：场地平整、土建工程(含桩基、土石方、基坑支护、清淤、降水等)、安装工程(含给排水、强弱电、泛光照明、消防、暖通等)、设备采购安装调试、装饰工程、室外附属工程(含室外景观绿化工程、亮化、广场、道路、室外综***道等)***区外市政管网等所有工程的施工。最终承包范围以经图审合格和发包人审核确认的施工图和施工范围为准。3、所有材料设备采购，直至所有采购内容完成后各项目可达到运营条件。4、运营包括对污水处理厂的运营管理和日常维护工作，包括日常运行、污水处理及达标排放、设备的维修及保养、污水处理药剂的提供、污泥处理等内容。运营期满后，须对招标人进行管理运营培训，并将整个项目及资料移交，以确保招标人接收项目后能平稳运行。三、项目基本情况威海南***区污水处理及配套管网扩建项目（EPC+O）位于威海南***区污水处理厂西侧空地，新建处理规模1.0万m3/d污水处理厂1座及配套污水收集处理管网约2.8km。建设调节池、事故池、初沉池、两级PACT池、高密度沉淀池及中间提升泵房、V型滤池、臭氧催化氧化池、接触消毒池及巴氏计量槽、污泥浓缩池、调理池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室、综合加药间、除臭系统、臭氧发生间、液氧站、污泥高温热解间等。设计费控制价***家计委建设部关于发布的通知》（计价***2〕10号）计算的工程设计收费基准价***专业调整系数1.0，工程复杂调整系数1.15，各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。工程设计收费基价***经建设单位******制价***则采用工程量清单计价***，规费前下浮3%。项目总投资约2007***元。建设期：5个月；运营期：20年，自工程竣工验收合格达到交付使用条件之日起。标段名称******标段2.8km新建处理规模1.0万m3/d污水处理厂1座及配套污水收集处理管网约2.8km。建设调节池、事故池、初沉池、两级PACT池、高密度沉淀池及中间提升泵房、V型滤池、臭氧催化氧化池、接触消毒池及巴氏计量槽、污泥浓缩池、调理池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室、综合加药间、除臭系统、臭氧发生间、液氧站、污泥高温热解间等。无四、投标企业资格要求1、工程***市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质），建设行政主管部门颁***市政公用工程施工总承包一级及以上资质及有效的安全生产许可证。2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位***、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3、参与投标的投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（../）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。4、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。五、项目经理资格要求1、项目经理必须***市政公用工程专业一级注册建造师执业资格及安全考核合格B证。（项目经理须由联合体牵头人提供，项目经理可以兼任施工负责人）2、项目经理经“中国执行信息公开网”（../）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。4、施工负责人应***市政公用工程专业一级注册建造师执业资格及安全考核合格B证；设计负责人应具有工程类高级及以上技术职称；运营负责人具有环境（环保）类高级及以上技术职称。六、联合体投标要求本工程接受联合体投标（联合体成员数量不得超过3家。联合体各成员须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体各成员不得再以自己名义单独或者参加其他联合体在同一项目中投标。）。七、监督部门及投诉电话1、监督部门：***市***区水利局。2、投诉电话：***。八、招标文件***【ztb格式文件下载开始时间：***;下载截止时间***：***下载地址：***市建设工程电子交易系统（http***65:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspxappid=104&backurl=1）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“***市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】1．***市建设工程电子交易系统（http***65:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见***市公共资源交易网的办事指南-工程建***区-数字证书办理流程，办理地址******市公共资源交易中***楼服务窗口（***市海***路28号，外运大***楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话***。]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件***（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。2.潜在投标人查看招标文件***：请潜在投标人在投标截止时间***修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。3.潜在投标人对招标文件***：请在招标文件***，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。4.电子招标文件***。九、投标文件的递交开标地点:本项目采用电子开标、评标，投标单位******市建设工程电子交易系统并在投标截止时间***，不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉交易系统（工程建设项目供应商操作手册网址：../bszn/005001/***/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。本项目开标地点：***市***区天福办***路106-1***楼（宏利物流南800米与秀***路路口-蓝海***楼西）公共资源交易中心文登分中心【第四开标室】投标截止时间***、开标时间***十、发布公告的媒介本次招标公告同时在***市住房和城乡建设局网、***市公共资源交易网、***省公共资源交易网发布。十一、联系方式招标人：***招标代理机构：***地址：***市南***区***路东、***路北蓝创大厦地址：***市***区文***路90号财富大厦***楼邮编：264400邮编：264400联系人：***：于丽丽、董艳萍电话：***电话：***传真：传真：电子邮件：电子邮件：whsygcz..网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号：******月***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：遴选4排CT维保服务单位（二次）招标公告
下一篇：威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目（监理）招标公告

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目