文山苑项目10KV供电及居配工程施工

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 文山苑项目  （项目名称）已由***市***区行政审批局（通高新管核[2021] 4号） （项目审批、核准或备案机关名称）批准建设，项目业主为*** ，建设资金来自 财政资金，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目10KV供配电及居配工程施工（标段）进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点： 南通***区***街道

2.1.2建设规模：项目总用地面积80438平方米，总建筑面积231971.4平方米，最终以实际测绘面积为准。

2.1.3工期要求： 120日历天，计划开工日期：2024年11月***日，计划竣工日期：2025年3月***日。

2.1.4质量等级要求：合格并通过供电部门及相关部门验收。

2.2招标范围：本次招标工程共分 壹个标段，标段内容：本工程为住宅项目，工作内容包括从施工准备、材料设备进场、至按设计图纸、工程量清单及供电部门要求，完成所有规划红线范围内居配电工程（***区前置环网柜开始），以及***要求采购提供配电室所需的安全用电工具，负责材料设备的供应、现场安装、检测试验、保护、调试测试、供电接入、送电、验收等为完成本工程一切相关的所有工作内容。具体详见工程量清单及施工图纸。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，及具有安全生产许可证，同时具备承装(修、试)五级及以上电力设施许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业一级注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证）且注册单位***，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位***，具体指以下两点（a.同时在两个及以上单位***；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点***。

（3）项目负责人须为本项目的委托代理人，且为投标人的正式员工。

特别提示：

本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（***市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

 √投标人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：自2021年9月***日以来（以“竣工验收证明”上的日期为准），投标人承担过类似业绩（类似业绩是指：10KV及以上住***区供配电工程且单项合同金额***t>人民币3000），提供业绩证明材料：须同时提供中标通知书（或发包人出具的加盖单位***）、施工合同、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。

注：（1）竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位***。竣工验收证明须至少建设单位（或供电主管部门）、施工单位***。

 （2）时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。金额***书或施工合同为准，若中标通知书与施工合同体现的金额***则以施工合同为准。     

（3）如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位***，否则不予认可。

3.4在投标文件递交截止时间***，投标人建筑业企业资质动态监管结果处于合格状态（本项目的资质要求）。

√自 2022 年9月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等六类违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

√自 2023 年 9 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

√自 2024年 6 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所***省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

√自 2019 年9月 1 日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价***

3.5投标人不得有招标文件***1.4.3项规定的情形。

3.6 投标时没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被

执行人名单的。

3.7 投标时在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的。

3.8本次招标 不接受（接受/不接受）联合体投标。

4. 招标文件***

4.1招标文件***：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月  11 日 9时30分；

4.2招标文件***：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：江苏建设工程招标网、***市公共资源交易网。***         

5. 投标截止时间***

5.1 投标截止时间*** ：2024 年 10 月 11 日 9 时 30 分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件***。   

7. 评标方法

本次招标采用 综合评估法  □经评审的最低投标价***nt>  □合理低价***nt>，评标标准和方法详见招标文件***。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、***市公共资源交易网上发布。

9.特别提醒：

9.1本工程采用鸿雁不见面交易的模式，具体详见招标文件。

9.2未按招标文件***。

9.3招标公告系招标文件***，与招标文件***。

10. 联系方式

***

2024年 9 月 10 日