2024年优质的中国电信北京公司2024-2025年承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告-招标文件-招标网

【北京】中国电信北京公司2024-2025年承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告

标签：招标公告北京中国电信北京公司2024-2025年承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告中国电信股份有限公司北京分公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-09

发布时间	2024-10-09	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段1 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段2 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段3 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段4 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段1 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告本招标项目为（***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，招标编号******，***）。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 1.招标范围 1.1招标范围:***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目。 1.1.1招标内容：***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，主要内容包括中继光缆及光缆环、接入（政企订单、OTN、配套传输）、汇聚机房设备安装施工。 1.1.2项目性质：通信工程施工服务。 1.1.3招标规模：预估施工费用合计4***元（不含税）。 1.1.4实施地域：***市。 1.1.5★施工工期要求：按具体下达任务书的工期要求。 1.1.6★保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修24个月。 1.1.7★工程质量要求：一次性验收合格。 1.1.8技术要求：投标人施工技术必须符合国家和行业相关要求。 1.1.9集中招标合同有效期：自框架协议签订之日起至******月***日。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.2承包方式：包工部分包料，费用主要包含施工单位***（含材料费、规费等）和安全生产费。 1.3标段划分及中标人数量：本项目共划分4个标段，每标段中标人数量为1名。投标人可以任意选择标段投标，允许投标人同时中标的标段数最多为1个。项目名称标段区域估算施工费（不***元）（折后） ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目 1 门头沟（含石***区）、昌平、延庆、怀来机房、北区（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以内的范围，不含石***区）、海淀北（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以外范围，不含石***区） 1,690 2 东区（东城和朝阳***区域范围内且中轴线及延长线以东，***街及延长线以北）、顺义、密云、怀柔、平谷 1,166 3 大兴、房山、西区（***街及其延长线以南、中轴线及其延长线以西的范围，丰台***区） 960 4 通州、南区（***街及其延长线以南，中轴线及其延长线以东）、京津***区、润泽机房 764 合计 4,580 注1：以上施工费用为预估金额***标人或审计机构***。注2：框架合同执行数量最终以订单下达的数量为准。 1.4★本项目最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***投标报价***标限价***否决。 2.★投标人资格要求 2.1营业执照及企业证件：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。投标人须提供以下企业证件：（1）如投标人为企业的，须提供由工商部门核发的有效的营业执照扫描件；提供国家企业信用信息公示系统（www***）的企业信用信息截图。如投标人为事业单位***，提供事业单位***，提供事业单位***（http***.cn/）的信息截图。（2）银行开户许可证或银行通过账户管理系统的《基本账户存款信息》的扫描件。 2.2资质要求：投标人须同时具备以下资质：（1）具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包二级及以上资质；（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注1：投标人须提供以上资质证书扫描件。注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。 2.3增值税专用发票要求：投标人须为本项目开具增值税专用发票。 2.4业绩要求：投标人须提供合同或订单的签署日期为******月***日至招标公告发布当日前（不含招标公告发布当日）同类项目（光缆、设备安装、电源）的施工项目业绩，以上3类同类项目业绩每类至少1份，所有业绩累计金额***元。注1：必须提供单项合同或框架协议的关键页扫描件，关键页须包括单项合同或框架协议的名称、标的、金额***签字盖章页等。 1）业绩时间以单项合同或框架协议订单签订时间或合同中载明的签订或履约起点时间为准，业绩金额***金额***订单或结算定案表的累计金额***数量以单项合同或框架协议数量计算。 2）投标人须同时提供框架协议和相应的订单或结算定案表。如仅提供框架协议未提供相应的订单或结算定案表，或仅提供订单或结算定案表未提供相应的框架协议，相应的业绩数量和业绩金额***。投标人提供的订单应为纸质订单的复印件或扫描件或系统下达的采购订单截图；结算定案表应为有施工委托单位***。以上内容资料不全，评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。注2：在必要时，投标人有配合提供上述所有业绩证明材料的合同或框架合同及相应订单原件的义务，应按照评审委员会或招标人的要求在规定的时限内提供，若投标人所提供的原件与复印件或扫描件不一致的，均不予认可。 2.5人员要求：本项目要求投标人具备以下人员要求：（1）企业主要负责人：企业主要负责人具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的A证）；（2）项目负责人：项目负责人同时具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的B证）及住建部核发的一级注册建造师资格证书（通信与广电专业），1人；（3）专职安全员：专职安全生产管理人员具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的C证），5人；（4）专业施工人员：须具备与实际工程相关的特种作业证书的专业施工人员，包含高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证四类；（5）施工队伍：须同时可以进驻施工场地且满足招标文件***5个，需提供具体的施工队伍人员信息表，每个队伍包含施工队长1名，专职安全员1名（即（3）中人员），专业施工人员4名，本项目中特种作业证书仅包括高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证；每名专业施工人员需至少提供1个特种作业证书且4名专业施工队员所提供的证书必须涵盖住4种特种作业证书；同一队伍中人员角色不能复用、且不同队伍人员不能复用，不同标段间人员（含项目负责人）可复用。注1：须提供上述（2）-（5）人员距离投标截止日所在月份前近6个月内任意连续3个月的投标人本单位***。社保证明须提供证明、团队人员所在页、最后一页，提供的社保证明须包含缴纳单位***、团队人员姓名及缴费情况、社保查验网站链接、查验校验码等内容。无带链接截图及查验校验***省份的社保证明材料可不提供此两项内容，但提供的社保证明材料需要包含单位***、人员所在页、缴费情况等基本信息，并且需同时提供官网查询过程的录屏视频，该视频证明文件通过中国电信电子采购系统“投标文件递交-04大附件上传”进行提交。注2：投标人须提供上述人员要求的有效身份证明、资格证书等相关证明材料复印件或扫描件，未按要求提供不予认可。注3：项目团队成员在项目中只能担任一个角色，如出现一人担任多个角色的，则该成员不计入评审。 2.6投标人之间关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2.7联合体要求：本项目不接受联合体投标。 2.8投标人不得存在情形：投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 3）为本招标项目的监理人； 4）为本招标项目的代建人； 5）为本招标项目提供招标代理服务的； 6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 10）被暂停或取消投标资格的； 11）财产被接管或冻结的； 12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 13）在最近三年内（自******月***日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； 14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； 15）投标人在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的； 16）近两年（自******月***日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； 17）投标人在过去一年（自******月***日起）因合同履行出现严重违约而被招标人发布通报3次及以上的，以招标人的正式发文为准； 18）在最近五年内（自******月***日起）被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 19）在最近五年内（自******月***日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 20）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； 21）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； 22）法律法规、招标文件***。注1：投标人须提供不存在以上情形的承诺函，格式自拟。注2：不满足上述任意一条，将被直接否决投标资格。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分（北京时间，下同）。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： 4.2.1登录“中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。 4.3招标文件***：每套售价***。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***（即投标截止时间***）为：******月***日09:***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。投标保证金（如有）以支票、汇票、投标保函、保险等形式递交的，必须递交纸质原件（采用线上开具的情况除外，如：电子保险），且应密封装于独立的信封内，信封上标明“投标保证金”字样，并在封口处加盖单位***。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 5.4招标文件***，出现以下情形之一时招标代理机构***： 5.4.1逾期送达或者未送达指定地点***； 5.4.2未按照招标文件***； 5.4.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。 6.投标人注册 6.1中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /*** 服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑） ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑） 7.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在通信工程建设项目招标投标管理信息平台（http***.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http***rvice.com/）、中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 8. 联系及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 招标代理机构：*** 地址：***市***区朝阳门***街21号地址：***市***区南***路66号建威大厦1512室邮编：100010 邮编：100045 联系人：*** 联系人：***、李欣楠、张峰、史继祥、胡致国、刘亮、施秋红、江大伟、常东旭、邵雪霞、尹本京电话：*** 电话：***471、***202 传真：/ 传真：/ 电子邮件：/ 电子邮件：tangjingkuan.jszbtx@chinaccs.cn 网址：/ 网址：/ 开户银行：/ 开户银行： / 账号：/ 账号：/ 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 9. 行政监督部门：***市通信管理局招标代理机构：*** ******月***日 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段2 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告本招标项目为（***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，招标编号******，***）。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 1.招标范围 1.1招标范围:***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目。 1.1.1招标内容：***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，主要内容包括中继光缆及光缆环、接入（政企订单、OTN、配套传输）、汇聚机房设备安装施工。 1.1.2项目性质：通信工程施工服务。 1.1.3招标规模：预估施工费用合计4***元（不含税）。 1.1.4实施地域：***市。 1.1.5★施工工期要求：按具体下达任务书的工期要求。 1.1.6★保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修24个月。 1.1.7★工程质量要求：一次性验收合格。 1.1.8技术要求：投标人施工技术必须符合国家和行业相关要求。 1.1.9集中招标合同有效期：自框架协议签订之日起至******月***日。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.2承包方式：包工部分包料，费用主要包含施工单位***（含材料费、规费等）和安全生产费。 1.3标段划分及中标人数量：本项目共划分4个标段，每标段中标人数量为1名。投标人可以任意选择标段投标，允许投标人同时中标的标段数最多为1个。项目名称标段区域估算施工费（不***元）（折后） ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目 1 门头沟（含石***区）、昌平、延庆、怀来机房、北区（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以内的范围，不含石***区）、海淀北（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以外范围，不含石***区） 1,690 2 东区（东城和朝阳***区域范围内且中轴线及延长线以东，***街及延长线以北）、顺义、密云、怀柔、平谷 1,166 3 大兴、房山、西区（***街及其延长线以南、中轴线及其延长线以西的范围，丰台***区） 960 4 通州、南区（***街及其延长线以南，中轴线及其延长线以东）、京津***区、润泽机房 764 合计 4,580 注1：以上施工费用为预估金额***标人或审计机构***。注2：框架合同执行数量最终以订单下达的数量为准。 1.4★本项目最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***投标报价***标限价***否决。 2.★投标人资格要求 2.1营业执照及企业证件：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。投标人须提供以下企业证件：（1）如投标人为企业的，须提供由工商部门核发的有效的营业执照扫描件；提供国家企业信用信息公示系统（www***）的企业信用信息截图。如投标人为事业单位***，提供事业单位***，提供事业单位***（http***.cn/）的信息截图。（2）银行开户许可证或银行通过账户管理系统的《基本账户存款信息》的扫描件。 2.2资质要求：投标人须同时具备以下资质：（1）具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包二级及以上资质；（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注1：投标人须提供以上资质证书扫描件。注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。 2.3增值税专用发票要求：投标人须为本项目开具增值税专用发票。 2.4业绩要求：投标人须提供合同或订单的签署日期为******月***日至招标公告发布当日前（不含招标公告发布当日）同类项目（光缆、设备安装、电源）的施工项目业绩，以上3类同类项目业绩每类至少1份，所有业绩累计金额***元。注1：必须提供单项合同或框架协议的关键页扫描件，关键页须包括单项合同或框架协议的名称、标的、金额***签字盖章页等。 1）业绩时间以单项合同或框架协议订单签订时间或合同中载明的签订或履约起点时间为准，业绩金额***金额***订单或结算定案表的累计金额***数量以单项合同或框架协议数量计算。 2）投标人须同时提供框架协议和相应的订单或结算定案表。如仅提供框架协议未提供相应的订单或结算定案表，或仅提供订单或结算定案表未提供相应的框架协议，相应的业绩数量和业绩金额***。投标人提供的订单应为纸质订单的复印件或扫描件或系统下达的采购订单截图；结算定案表应为有施工委托单位***。以上内容资料不全，评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。注2：在必要时，投标人有配合提供上述所有业绩证明材料的合同或框架合同及相应订单原件的义务，应按照评审委员会或招标人的要求在规定的时限内提供，若投标人所提供的原件与复印件或扫描件不一致的，均不予认可。 2.5人员要求：本项目要求投标人具备以下人员要求：（1）企业主要负责人：企业主要负责人具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的A证）；（2）项目负责人：项目负责人同时具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的B证）及住建部核发的一级注册建造师资格证书（通信与广电专业），1人；（3）专职安全员：专职安全生产管理人员具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的C证），5人；（4）专业施工人员：须具备与实际工程相关的特种作业证书的专业施工人员，包含高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证四类；（5）施工队伍：须同时可以进驻施工场地且满足招标文件***5个，需提供具体的施工队伍人员信息表，每个队伍包含施工队长1名，专职安全员1名（即（3）中人员），专业施工人员4名，本项目中特种作业证书仅包括高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证；每名专业施工人员需至少提供1个特种作业证书且4名专业施工队员所提供的证书必须涵盖住4种特种作业证书；同一队伍中人员角色不能复用、且不同队伍人员不能复用，不同标段间人员（含项目负责人）可复用。注1：须提供上述（2）-（5）人员距离投标截止日所在月份前近6个月内任意连续3个月的投标人本单位***。社保证明须提供证明、团队人员所在页、最后一页，提供的社保证明须包含缴纳单位***、团队人员姓名及缴费情况、社保查验网站链接、查验校验码等内容。无带链接截图及查验校验***省份的社保证明材料可不提供此两项内容，但提供的社保证明材料需要包含单位***、人员所在页、缴费情况等基本信息，并且需同时提供官网查询过程的录屏视频，该视频证明文件通过中国电信电子采购系统“投标文件递交-04大附件上传”进行提交。注2：投标人须提供上述人员要求的有效身份证明、资格证书等相关证明材料复印件或扫描件，未按要求提供不予认可。注3：项目团队成员在项目中只能担任一个角色，如出现一人担任多个角色的，则该成员不计入评审。 2.6投标人之间关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2.7联合体要求：本项目不接受联合体投标。 2.8投标人不得存在情形：投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 3）为本招标项目的监理人； 4）为本招标项目的代建人； 5）为本招标项目提供招标代理服务的； 6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 10）被暂停或取消投标资格的； 11）财产被接管或冻结的； 12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 13）在最近三年内（自******月***日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； 14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； 15）投标人在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的； 16）近两年（自******月***日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； 17）投标人在过去一年（自******月***日起）因合同履行出现严重违约而被招标人发布通报3次及以上的，以招标人的正式发文为准； 18）在最近五年内（自******月***日起）被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 19）在最近五年内（自******月***日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 20）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； 21）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； 22）法律法规、招标文件***。注1：投标人须提供不存在以上情形的承诺函，格式自拟。注2：不满足上述任意一条，将被直接否决投标资格。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分（北京时间，下同）。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： 4.2.1登录“中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。 4.3招标文件***：每套售价***。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***（即投标截止时间***）为：******月***日09:***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。投标保证金（如有）以支票、汇票、投标保函、保险等形式递交的，必须递交纸质原件（采用线上开具的情况除外，如：电子保险），且应密封装于独立的信封内，信封上标明“投标保证金”字样，并在封口处加盖单位***。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 5.4招标文件***，出现以下情形之一时招标代理机构***： 5.4.1逾期送达或者未送达指定地点***； 5.4.2未按照招标文件***； 5.4.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。 6.投标人注册 6.1中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /*** 服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑） ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑） 7.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在通信工程建设项目招标投标管理信息平台（http***.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http***rvice.com/）、中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 8. 联系及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 招标代理机构：*** 地址：***市***区朝阳门***街21号地址：***市***区南***路66号建威大厦1512室邮编：100010 邮编：100045 联系人：*** 联系人：***、李欣楠、张峰、史继祥、胡致国、刘亮、施秋红、江大伟、常东旭、邵雪霞、尹本京电话：*** 电话：***471、***202 传真：/ 传真：/ 电子邮件：/ 电子邮件：tangjingkuan.jszbtx@chinaccs.cn 网址：/ 网址：/ 开户银行：/ 开户银行： / 账号：/ 账号：/ 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 9. 行政监督部门：***市通信管理局招标代理机构：*** ******月***日 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段3 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告本招标项目为（***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，招标编号******，***）。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 1.招标范围 1.1招标范围:***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目。 1.1.1招标内容：***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，主要内容包括中继光缆及光缆环、接入（政企订单、OTN、配套传输）、汇聚机房设备安装施工。 1.1.2项目性质：通信工程施工服务。 1.1.3招标规模：预估施工费用合计4***元（不含税）。 1.1.4实施地域：***市。 1.1.5★施工工期要求：按具体下达任务书的工期要求。 1.1.6★保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修24个月。 1.1.7★工程质量要求：一次性验收合格。 1.1.8技术要求：投标人施工技术必须符合国家和行业相关要求。 1.1.9集中招标合同有效期：自框架协议签订之日起至******月***日。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.2承包方式：包工部分包料，费用主要包含施工单位***（含材料费、规费等）和安全生产费。 1.3标段划分及中标人数量：本项目共划分4个标段，每标段中标人数量为1名。投标人可以任意选择标段投标，允许投标人同时中标的标段数最多为1个。项目名称标段区域估算施工费（不***元）（折后） ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目 1 门头沟（含石***区）、昌平、延庆、怀来机房、北区（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以内的范围，不含石***区）、海淀北（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以外范围，不含石***区） 1,690 2 东区（东城和朝阳***区域范围内且中轴线及延长线以东，***街及延长线以北）、顺义、密云、怀柔、平谷 1,166 3 大兴、房山、西区（***街及其延长线以南、中轴线及其延长线以西的范围，丰台***区） 960 4 通州、南区（***街及其延长线以南，中轴线及其延长线以东）、京津***区、润泽机房 764 合计 4,580 注1：以上施工费用为预估金额***标人或审计机构***。注2：框架合同执行数量最终以订单下达的数量为准。 1.4★本项目最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***投标报价***标限价***否决。 2.★投标人资格要求 2.1营业执照及企业证件：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。投标人须提供以下企业证件：（1）如投标人为企业的，须提供由工商部门核发的有效的营业执照扫描件；提供国家企业信用信息公示系统（www***）的企业信用信息截图。如投标人为事业单位***，提供事业单位***，提供事业单位***（http***.cn/）的信息截图。（2）银行开户许可证或银行通过账户管理系统的《基本账户存款信息》的扫描件。 2.2资质要求：投标人须同时具备以下资质：（1）具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包二级及以上资质；（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注1：投标人须提供以上资质证书扫描件。注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。 2.3增值税专用发票要求：投标人须为本项目开具增值税专用发票。 2.4业绩要求：投标人须提供合同或订单的签署日期为******月***日至招标公告发布当日前（不含招标公告发布当日）同类项目（光缆、设备安装、电源）的施工项目业绩，以上3类同类项目业绩每类至少1份，所有业绩累计金额***元。注1：必须提供单项合同或框架协议的关键页扫描件，关键页须包括单项合同或框架协议的名称、标的、金额***签字盖章页等。 1）业绩时间以单项合同或框架协议订单签订时间或合同中载明的签订或履约起点时间为准，业绩金额***金额***订单或结算定案表的累计金额***数量以单项合同或框架协议数量计算。 2）投标人须同时提供框架协议和相应的订单或结算定案表。如仅提供框架协议未提供相应的订单或结算定案表，或仅提供订单或结算定案表未提供相应的框架协议，相应的业绩数量和业绩金额***。投标人提供的订单应为纸质订单的复印件或扫描件或系统下达的采购订单截图；结算定案表应为有施工委托单位***。以上内容资料不全，评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。注2：在必要时，投标人有配合提供上述所有业绩证明材料的合同或框架合同及相应订单原件的义务，应按照评审委员会或招标人的要求在规定的时限内提供，若投标人所提供的原件与复印件或扫描件不一致的，均不予认可。 2.5人员要求：本项目要求投标人具备以下人员要求：（1）企业主要负责人：企业主要负责人具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的A证）；（2）项目负责人：项目负责人同时具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的B证）及住建部核发的一级注册建造师资格证书（通信与广电专业），1人；（3）专职安全员：专职安全生产管理人员具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的C证），5人；（4）专业施工人员：须具备与实际工程相关的特种作业证书的专业施工人员，包含高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证四类；（5）施工队伍：须同时可以进驻施工场地且满足招标文件***5个，需提供具体的施工队伍人员信息表，每个队伍包含施工队长1名，专职安全员1名（即（3）中人员），专业施工人员4名，本项目中特种作业证书仅包括高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证；每名专业施工人员需至少提供1个特种作业证书且4名专业施工队员所提供的证书必须涵盖住4种特种作业证书；同一队伍中人员角色不能复用、且不同队伍人员不能复用，不同标段间人员（含项目负责人）可复用。注1：须提供上述（2）-（5）人员距离投标截止日所在月份前近6个月内任意连续3个月的投标人本单位***。社保证明须提供证明、团队人员所在页、最后一页，提供的社保证明须包含缴纳单位***、团队人员姓名及缴费情况、社保查验网站链接、查验校验码等内容。无带链接截图及查验校验***省份的社保证明材料可不提供此两项内容，但提供的社保证明材料需要包含单位***、人员所在页、缴费情况等基本信息，并且需同时提供官网查询过程的录屏视频，该视频证明文件通过中国电信电子采购系统“投标文件递交-04大附件上传”进行提交。注2：投标人须提供上述人员要求的有效身份证明、资格证书等相关证明材料复印件或扫描件，未按要求提供不予认可。注3：项目团队成员在项目中只能担任一个角色，如出现一人担任多个角色的，则该成员不计入评审。 2.6投标人之间关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2.7联合体要求：本项目不接受联合体投标。 2.8投标人不得存在情形：投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 3）为本招标项目的监理人； 4）为本招标项目的代建人； 5）为本招标项目提供招标代理服务的； 6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 10）被暂停或取消投标资格的； 11）财产被接管或冻结的； 12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 13）在最近三年内（自******月***日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； 14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； 15）投标人在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的； 16）近两年（自******月***日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； 17）投标人在过去一年（自******月***日起）因合同履行出现严重违约而被招标人发布通报3次及以上的，以招标人的正式发文为准； 18）在最近五年内（自******月***日起）被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 19）在最近五年内（自******月***日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 20）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； 21）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； 22）法律法规、招标文件***。注1：投标人须提供不存在以上情形的承诺函，格式自拟。注2：不满足上述任意一条，将被直接否决投标资格。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分（北京时间，下同）。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： 4.2.1登录“中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。 4.3招标文件***：每套售价***。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***（即投标截止时间***）为：******月***日09:***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。投标保证金（如有）以支票、汇票、投标保函、保险等形式递交的，必须递交纸质原件（采用线上开具的情况除外，如：电子保险），且应密封装于独立的信封内，信封上标明“投标保证金”字样，并在封口处加盖单位***。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 5.4招标文件***，出现以下情形之一时招标代理机构***： 5.4.1逾期送达或者未送达指定地点***； 5.4.2未按照招标文件***； 5.4.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。 6.投标人注册 6.1中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /*** 服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑） ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑） 7.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在通信工程建设项目招标投标管理信息平台（http***.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http***rvice.com/）、中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 8. 联系及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 招标代理机构：*** 地址：***市***区朝阳门***街21号地址：***市***区南***路66号建威大厦1512室邮编：100010 邮编：100045 联系人：*** 联系人：***、李欣楠、张峰、史继祥、胡致国、刘亮、施秋红、江大伟、常东旭、邵雪霞、尹本京电话：*** 电话：***471、***202 传真：/ 传真：/ 电子邮件：/ 电子邮件：tangjingkuan.jszbtx@chinaccs.cn 网址：/ 网址：/ 开户银行：/ 开户银行： / 账号：/ 账号：/ 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 9. 行政监督部门：***市通信管理局招标代理机构：*** ******月***日 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目标段4 ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目招标公告本招标项目为（***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，招标编号******，***）。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。 1.招标范围 1.1招标范围:***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目。 1.1.1招标内容：***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目，主要内容包括中继光缆及光缆环、接入（政企订单、OTN、配套传输）、汇聚机房设备安装施工。 1.1.2项目性质：通信工程施工服务。 1.1.3招标规模：预估施工费用合计4***元（不含税）。 1.1.4实施地域：***市。 1.1.5★施工工期要求：按具体下达任务书的工期要求。 1.1.6★保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修24个月。 1.1.7★工程质量要求：一次性验收合格。 1.1.8技术要求：投标人施工技术必须符合国家和行业相关要求。 1.1.9集中招标合同有效期：自框架协议签订之日起至******月***日。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.2承包方式：包工部分包料，费用主要包含施工单位***（含材料费、规费等）和安全生产费。 1.3标段划分及中标人数量：本项目共划分4个标段，每标段中标人数量为1名。投标人可以任意选择标段投标，允许投标人同时中标的标段数最多为1个。项目名称标段区域估算施工费（不***元）（折后） ***2024-***承载网络综合建设工程施工集中公开招标项目 1 门头沟（含石***区）、昌平、延庆、怀来机房、北区（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以内的范围，不含石***区）、海淀北（***街及其延长线以北、中轴线及其延长线以西，***路以外范围，不含石***区） 1,690 2 东区（东城和朝阳***区域范围内且中轴线及延长线以东，***街及延长线以北）、顺义、密云、怀柔、平谷 1,166 3 大兴、房山、西区（***街及其延长线以南、中轴线及其延长线以西的范围，丰台***区） 960 4 通州、南区（***街及其延长线以南，中轴线及其延长线以东）、京津***区、润泽机房 764 合计 4,580 注1：以上施工费用为预估金额***标人或审计机构***。注2：框架合同执行数量最终以订单下达的数量为准。 1.4★本项目最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***用折扣设置最高投标限价***投标报价***标限价***否决。 2.★投标人资格要求 2.1营业执照及企业证件：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。投标人须提供以下企业证件：（1）如投标人为企业的，须提供由工商部门核发的有效的营业执照扫描件；提供国家企业信用信息公示系统（www***）的企业信用信息截图。如投标人为事业单位***，提供事业单位***，提供事业单位***（http***.cn/）的信息截图。（2）银行开户许可证或银行通过账户管理系统的《基本账户存款信息》的扫描件。 2.2资质要求：投标人须同时具备以下资质：（1）具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包二级及以上资质；（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注1：投标人须提供以上资质证书扫描件。注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。 2.3增值税专用发票要求：投标人须为本项目开具增值税专用发票。 2.4业绩要求：投标人须提供合同或订单的签署日期为******月***日至招标公告发布当日前（不含招标公告发布当日）同类项目（光缆、设备安装、电源）的施工项目业绩，以上3类同类项目业绩每类至少1份，所有业绩累计金额***元。注1：必须提供单项合同或框架协议的关键页扫描件，关键页须包括单项合同或框架协议的名称、标的、金额***签字盖章页等。 1）业绩时间以单项合同或框架协议订单签订时间或合同中载明的签订或履约起点时间为准，业绩金额***金额***订单或结算定案表的累计金额***数量以单项合同或框架协议数量计算。 2）投标人须同时提供框架协议和相应的订单或结算定案表。如仅提供框架协议未提供相应的订单或结算定案表，或仅提供订单或结算定案表未提供相应的框架协议，相应的业绩数量和业绩金额***。投标人提供的订单应为纸质订单的复印件或扫描件或系统下达的采购订单截图；结算定案表应为有施工委托单位***。以上内容资料不全，评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。注2：在必要时，投标人有配合提供上述所有业绩证明材料的合同或框架合同及相应订单原件的义务，应按照评审委员会或招标人的要求在规定的时限内提供，若投标人所提供的原件与复印件或扫描件不一致的，均不予认可。 2.5人员要求：本项目要求投标人具备以下人员要求：（1）企业主要负责人：企业主要负责人具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的A证）；（2）项目负责人：项目负责人同时具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的B证）及住建部核发的一级注册建造师资格证书（通信与广电专业），1人；（3）专职安全员：专职安全生产管理人员具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的C证），5人；（4）专业施工人员：须具备与实际工程相关的特种作业证书的专业施工人员，包含高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证四类；（5）施工队伍：须同时可以进驻施工场地且满足招标文件***5个，需提供具体的施工队伍人员信息表，每个队伍包含施工队长1名，专职安全员1名（即（3）中人员），专业施工人员4名，本项目中特种作业证书仅包括高处作业证、电工作业证（低压电工作业或电力电缆作业）、有限空间作业证、焊接与热切割作业证；每名专业施工人员需至少提供1个特种作业证书且4名专业施工队员所提供的证书必须涵盖住4种特种作业证书；同一队伍中人员角色不能复用、且不同队伍人员不能复用，不同标段间人员（含项目负责人）可复用。注1：须提供上述（2）-（5）人员距离投标截止日所在月份前近6个月内任意连续3个月的投标人本单位***。社保证明须提供证明、团队人员所在页、最后一页，提供的社保证明须包含缴纳单位***、团队人员姓名及缴费情况、社保查验网站链接、查验校验码等内容。无带链接截图及查验校验***省份的社保证明材料可不提供此两项内容，但提供的社保证明材料需要包含单位***、人员所在页、缴费情况等基本信息，并且需同时提供官网查询过程的录屏视频，该视频证明文件通过中国电信电子采购系统“投标文件递交-04大附件上传”进行提交。注2：投标人须提供上述人员要求的有效身份证明、资格证书等相关证明材料复印件或扫描件，未按要求提供不予认可。注3：项目团队成员在项目中只能担任一个角色，如出现一人担任多个角色的，则该成员不计入评审。 2.6投标人之间关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2.7联合体要求：本项目不接受联合体投标。 2.8投标人不得存在情形：投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 3）为本招标项目的监理人； 4）为本招标项目的代建人； 5）为本招标项目提供招标代理服务的； 6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； 9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 10）被暂停或取消投标资格的； 11）财产被接管或冻结的； 12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 13）在最近三年内（自******月***日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； 14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www***）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； 15）投标人在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的； 16）近两年（自******月***日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； 17）投标人在过去一年（自******月***日起）因合同履行出现严重违约而被招标人发布通报3次及以上的，以招标人的正式发文为准； 18）在最近五年内（自******月***日起）被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 19）在最近五年内（自******月***日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； 20）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； 21）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； 22）法律法规、招标文件***。注1：投标人须提供不存在以上情形的承诺函，格式自拟。注2：不满足上述任意一条，将被直接否决投标资格。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分（北京时间，下同）。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件： 4.2.1登录“中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。 4.3招标文件***：每套售价***。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***（即投标截止时间***）为：******月***日09:***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。投标保证金（如有）以支票、汇票、投标保函、保险等形式递交的，必须递交纸质原件（采用线上开具的情况除外，如：电子保险），且应密封装于独立的信封内，信封上标明“投标保证金”字样，并在封口处加盖单位***。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 5.4招标文件***，出现以下情形之一时招标代理机构***： 5.4.1逾期送达或者未送达指定地点***； 5.4.2未按照招标文件***； 5.4.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。 6.投标人注册 6.1中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /*** 服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑） ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑） 7.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在通信工程建设项目招标投标管理信息平台（http***.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http***rvice.com/）、中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。 8. 联系及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 招标代理机构：*** 地址：***市***区朝阳门***街21号地址：***市***区南***路66号建威大厦1512室邮编：100010 邮编：100045 联系人：*** 联系人：***、李欣楠、张峰、史继祥、胡致国、刘亮、施秋红、江大伟、常东旭、邵雪霞、尹本京电话：*** 电话：***471、***202 传真：/ 传真：/ 电子邮件：/ 电子邮件：tangjingkuan.jszbtx@chinaccs.cn 网址：/ 网址：/ 开户银行：/ 开户银行： / 账号：/ 账号：/ 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网（http***atelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。 9. 行政监督部门：***市通信管理局招标代理机构：*** ******月***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：中国电信股份有限公司射阳分公司某信息化平台建设项目（WJW)标段十一（二次）
下一篇：东台镇官北村二、三组136.06亩土地流转

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目