中国电信江北数据中心(仪征园区)A1机楼机电五期工程EPC总承包项目公开招标公告-中项网

【江苏,扬州市】中国电信江北数据中心(仪征园区)A1机楼机电五期工程EPC总承包项目公开招标公告

标签：招标公告江苏中国电信江北数据中心(仪征园区)A1机楼机电五期工程EPC总承包项目公开招标公告中国电信股份有限公司扬州分公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-25

发布时间	2024-10-25	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

本招标项目为中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目， (招标编号*****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。 1.项目概况与招标内容 1.1项目概况中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目，本项目为交钥匙工程，本项目需完成包括但不限于设计、乙供设备材料物资采购和工程施工、甲供设备材料的工程施工、相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。本项目建设范围包括仪***区A***楼三层301、302、304机房及三层***区域、一层传输机房部分设备配电设计。涉及的建设内容包括高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、智能化系统工程、装饰工程等。 1.2招标内容本次招标的规模具体如下：本项目涉及的主要评估产品建设地点计划工期项目免费保修期品类不少于24个月，且设中国电信江北数据自合同签订之日起90个备部分保修期内的服 EPC总承包中心(仪征园日历日内完成综合联务须提供制造商技术区)A***楼调，具备交付条件。支持。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据"涉及的主要评估产品品类" 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后在"通知-系统公告"模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。设计内容包括：方案设计、一阶段设计(含设计预算、机房平面规划、暖通、电气、机房装修、弱电、机电配套、设备、机房工艺等设计)等，具体详见技术规范书。采购内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的包含除部分甲供设备材料外所有产品的安装、调试、维保等服务,具体详见技术规范书。其中：甲供设备材料见下表。系统甲供设备材料 2500kVA变压器低压进线总柜低压母联、隔离柜高低压变配电低压出线柜补偿滤波柜配电箱冷冻水列间空调末端冷冻水型机房精密空调加湿除湿一体机空调主机冷冻水主机 240V直流电源系统:交流输入屏 240V直流电源系统：整流机架 240V直流电源系统：直流配电屏 240V直流电源系统：蓄电池开关箱 240V直流电源系统：蓄电池组空调末端用UPS主机不间断电源空调末端用UPS系统蓄电池组 IT设备用UPS主机 IT设备用UPS系统蓄电池组 UPS电池开关箱 UPS输出屏空调配电箱机柜数据机柜(含PDU、封***道、工业连接器) 动力环境监控系统智能化备份监控系统网线、光纤高、低压电缆主要材料密集母线、智能小母线施工内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调主机工程、空调末端工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的甲、乙供材在内的全部施工及调测内容，具体详见技术规范书。上述全部内容(除甲供设备材料)的费用需包含在投标总报价***2.1建设规模：本项目预估金额***63***元(不含税)。 1.2.2建设地点：中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼。 1.2.3计划工期：自合同签订之日起90个日历日内完成综合联调，具备交付条件。因中标人原因影响本项目整体交付的，每延误1***元，上限不超过履约保证金。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.4质量保修期：项目整体自终验合格之日起，本项目免费保修期不低于24个月；且设备部分保修期内的服务须提供制造商技术支持。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.5质量要求：合格，满足招标人要求及国家相关标准。工程质量：合格，满足发包人要求及国家相关标准。设计质量：符合现行国家规范标准，各阶段设计成果文件内容及深度应满足项目验收标准，且设计文件满足图审机构***，还必须征得发包人审查批准。施工质量：合格，招标文件***。采购质量：合格，符合招标文件***。 1.2.6承包方式：EPC交钥匙总承包，固定总价***.3本项目不划分标段，拟中标人数量为1个。 1.4本项目设置最高投标限价******63***元(不含税)，投标人投标报价***高于最高投标限价***否决。 2.投标人资格要求 2.1投标人基本资格要求 2.1.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 (须提供"三证合一"营业执照复印件加盖单位***) 2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 (符合本项规定，并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》)2.1.3本项目投标人须具备住房和城乡建设厅(委员会)颁发的有效的施工企业安全生产许可证且同时具备以下合法有效的资质之一：(1)通信工程施工总承包一级资质； (2)机电工程施工总承包一级资质； (3)电子与智能化工程专业承包一级资质。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.4本项目要求投标人具有以下合法有效的设计资质之一： (1)工程设计综合资质甲级； (2)工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.5业绩要求：投标人须具备自******月***日以来数据中心机电工程EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)相关业绩，提供至少一份金***元及以上的数据中心机电工程 EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)业绩。须提供项目中标通知书复印件，同时须提供相关合同的关键页复印件，关键页含合同，签章页(包含双方当事人签字(仅适用于合同签订主体为自然人)或者盖章(合同中有特殊说明的除外))、合同标的页、签订日期等信息及服务内容页、对方联系人名单，时间以合同签订日期为准。 2.1.6本项目要求投标人同时具备以下人员要求： (1)企业主要负责人具备安全生产考核合格证书(A证)； (2)项目总承包负责人(项目经理)具备合法有效的一级注册建造师(专业类别：机电工程)资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程； (3)专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人；提供上述人员身份证复印件(正反面)、资质证书复印件、投标人为其连续缴纳的近三个月(******月-******月)的社保证明材料(如提供企业主要负责人为法定代表人的，无须提供社保证明材料)及项目经理无在建工程的承诺书，承诺书格式自拟。 2.1.7投标人须承诺中标后为现场施工人员购买保额不低***元/人的意外伤害保险***元/人的雇主责任险，提供承诺书并加盖公章。已经办理上述保险的，提供相关保单证明材料即可，无需提供承诺书。 2.1.8本项目要求本次投标的核心部件中压柜、节能板换、冷却水泵(变频)、冷冻水泵(变频)、开式横流冷却塔、闭式冷却塔、CDU、Manifold必须提供制造商保修承诺书，具体保修时间以技术规范书为准。承诺书格式自拟。 2.1.9投标人须承诺能够为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。 (提供承诺书并加盖公章)2.1.10本项目要求投标人提供依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.11本项目要求投标人提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.12投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家***区的产品，质量必须符合国家相关标准，且应是成熟稳定的产品，满足本次采购的技术规范要求。 (提供承诺书并加盖公章) 2.1.13投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益，并提供《知识产权不侵权承诺函》。 2.1.14本次招标不接受联合体投标。 2.2投标人不得存在下列情形之一 (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2) 被依法暂停或取消投标资格的； (3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5) 在最近三年内(投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8) 被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11) 为本招标项目的代建人； (12) 为本招标项目的招标代理机构； (13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (17) 法律法规、招标文件***。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。提供承诺书并加盖公章。 2.3法律法规规定的其他要求。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"后，通过"招投标采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"7投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***民币。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：******月***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1 样品递交的时间、地点：/。 6.2 检测相关费用：/。 7.投标人注册 7.1 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。 CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网"操作指引-CA办理"。 7.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn/)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式招标人：*** 招标人地址：***市***路107号联系人：许正兴招标代理机构：*** 联系人：刘家倩、吉星、张殿锐、朱殿君电话：***076 电子邮件：liujiaqian.jswy@chinaccs.cn地址：***市奥***街68号4幢10层 9.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 10.行政监督部门：***省通信管理局招标代理机构：*** ******月***日本招标项目为中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目， (招标编号*****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。 1.项目概况与招标内容 1.1项目概况中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目，本项目为交钥匙工程，本项目需完成包括但不限于设计、乙供设备材料物资采购和工程施工、甲供设备材料的工程施工、相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。本项目建设范围包括仪***区A***楼三层301、302、304机房及三层***区域、一层传输机房部分设备配电设计。涉及的建设内容包括高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、智能化系统工程、装饰工程等。 1.2招标内容本次招标的规模具体如下：本项目涉及的主要评估产品建设地点计划工期项目免费保修期品类不少于24个月，且设中国电信江北数据自合同签订之日起90个备部分保修期内的服 EPC总承包中心(仪征园日历日内完成综合联务须提供制造商技术区)A***楼调，具备交付条件。支持。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据"涉及的主要评估产品品类" 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后在"通知-系统公告"模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。设计内容包括：方案设计、一阶段设计(含设计预算、机房平面规划、暖通、电气、机房装修、弱电、机电配套、设备、机房工艺等设计)等，具体详见技术规范书。采购内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的包含除部分甲供设备材料外所有产品的安装、调试、维保等服务,具体详见技术规范书。其中：甲供设备材料见下表。系统甲供设备材料 2500kVA变压器低压进线总柜低压母联、隔离柜高低压变配电低压出线柜补偿滤波柜配电箱冷冻水列间空调末端冷冻水型机房精密空调加湿除湿一体机空调主机冷冻水主机 240V直流电源系统:交流输入屏 240V直流电源系统：整流机架 240V直流电源系统：直流配电屏 240V直流电源系统：蓄电池开关箱 240V直流电源系统：蓄电池组空调末端用UPS主机不间断电源空调末端用UPS系统蓄电池组 IT设备用UPS主机 IT设备用UPS系统蓄电池组 UPS电池开关箱 UPS输出屏空调配电箱机柜数据机柜(含PDU、封***道、工业连接器) 动力环境监控系统智能化备份监控系统网线、光纤高、低压电缆主要材料密集母线、智能小母线施工内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调主机工程、空调末端工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的甲、乙供材在内的全部施工及调测内容，具体详见技术规范书。上述全部内容(除甲供设备材料)的费用需包含在投标总报价***2.1建设规模：本项目预估金额***63***元(不含税)。 1.2.2建设地点：中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼。 1.2.3计划工期：自合同签订之日起90个日历日内完成综合联调，具备交付条件。因中标人原因影响本项目整体交付的，每延误1***元，上限不超过履约保证金。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.4质量保修期：项目整体自终验合格之日起，本项目免费保修期不低于24个月；且设备部分保修期内的服务须提供制造商技术支持。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.5质量要求：合格，满足招标人要求及国家相关标准。工程质量：合格，满足发包人要求及国家相关标准。设计质量：符合现行国家规范标准，各阶段设计成果文件内容及深度应满足项目验收标准，且设计文件满足图审机构***，还必须征得发包人审查批准。施工质量：合格，招标文件***。采购质量：合格，符合招标文件***。 1.2.6承包方式：EPC交钥匙总承包，固定总价***.3本项目不划分标段，拟中标人数量为1个。 1.4本项目设置最高投标限价******63***元(不含税)，投标人投标报价***高于最高投标限价***否决。 2.投标人资格要求 2.1投标人基本资格要求 2.1.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 (须提供"三证合一"营业执照复印件加盖单位***) 2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 (符合本项规定，并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》)2.1.3本项目投标人须具备住房和城乡建设厅(委员会)颁发的有效的施工企业安全生产许可证且同时具备以下合法有效的资质之一：(1)通信工程施工总承包一级资质； (2)机电工程施工总承包一级资质； (3)电子与智能化工程专业承包一级资质。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.4本项目要求投标人具有以下合法有效的设计资质之一： (1)工程设计综合资质甲级； (2)工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.5业绩要求：投标人须具备自******月***日以来数据中心机电工程EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)相关业绩，提供至少一份金***元及以上的数据中心机电工程 EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)业绩。须提供项目中标通知书复印件，同时须提供相关合同的关键页复印件，关键页含合同，签章页(包含双方当事人签字(仅适用于合同签订主体为自然人)或者盖章(合同中有特殊说明的除外))、合同标的页、签订日期等信息及服务内容页、对方联系人名单，时间以合同签订日期为准。 2.1.6本项目要求投标人同时具备以下人员要求： (1)企业主要负责人具备安全生产考核合格证书(A证)； (2)项目总承包负责人(项目经理)具备合法有效的一级注册建造师(专业类别：机电工程)资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程； (3)专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人；提供上述人员身份证复印件(正反面)、资质证书复印件、投标人为其连续缴纳的近三个月(******月-******月)的社保证明材料(如提供企业主要负责人为法定代表人的，无须提供社保证明材料)及项目经理无在建工程的承诺书，承诺书格式自拟。 2.1.7投标人须承诺中标后为现场施工人员购买保额不低***元/人的意外伤害保险***元/人的雇主责任险，提供承诺书并加盖公章。已经办理上述保险的，提供相关保单证明材料即可，无需提供承诺书。 2.1.8本项目要求本次投标的核心部件中压柜、节能板换、冷却水泵(变频)、冷冻水泵(变频)、开式横流冷却塔、闭式冷却塔、CDU、Manifold必须提供制造商保修承诺书，具体保修时间以技术规范书为准。承诺书格式自拟。 2.1.9投标人须承诺能够为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。 (提供承诺书并加盖公章)2.1.10本项目要求投标人提供依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.11本项目要求投标人提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.12投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家***区的产品，质量必须符合国家相关标准，且应是成熟稳定的产品，满足本次采购的技术规范要求。 (提供承诺书并加盖公章) 2.1.13投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益，并提供《知识产权不侵权承诺函》。 2.1.14本次招标不接受联合体投标。 2.2投标人不得存在下列情形之一 (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2) 被依法暂停或取消投标资格的； (3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5) 在最近三年内(投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8) 被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11) 为本招标项目的代建人； (12) 为本招标项目的招标代理机构； (13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (17) 法律法规、招标文件***。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。提供承诺书并加盖公章。 2.3法律法规规定的其他要求。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"后，通过"招投标采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"7投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***民币。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：******月***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1 样品递交的时间、地点：/。 6.2 检测相关费用：/。 7.投标人注册 7.1 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。 CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网"操作指引-CA办理"。 7.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn/)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式招标人：*** 招标人地址：***市***路107号联系人：许正兴招标代理机构：*** 联系人：刘家倩、吉星、张殿锐、朱殿君电话：***076 电子邮件：liujiaqian.jswy@chinaccs.cn地址：***市奥***街68号4幢10层 9.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 10.行政监督部门：***省通信管理局招标代理机构：*** ******月***日本招标项目为中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目， (招标编号*****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。 1.项目概况与招标内容 1.1项目概况中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目，本项目为交钥匙工程，本项目需完成包括但不限于设计、乙供设备材料物资采购和工程施工、甲供设备材料的工程施工、相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。本项目建设范围包括仪***区A***楼三层301、302、304机房及三层***区域、一层传输机房部分设备配电设计。涉及的建设内容包括高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、智能化系统工程、装饰工程等。 1.2招标内容本次招标的规模具体如下：本项目涉及的主要评估产品建设地点计划工期项目免费保修期品类不少于24个月，且设中国电信江北数据自合同签订之日起90个备部分保修期内的服 EPC总承包中心(仪征园日历日内完成综合联务须提供制造商技术区)A***楼调，具备交付条件。支持。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据"涉及的主要评估产品品类" 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后在"通知-系统公告"模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。设计内容包括：方案设计、一阶段设计(含设计预算、机房平面规划、暖通、电气、机房装修、弱电、机电配套、设备、机房工艺等设计)等，具体详见技术规范书。采购内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的包含除部分甲供设备材料外所有产品的安装、调试、维保等服务,具体详见技术规范书。其中：甲供设备材料见下表。系统甲供设备材料 2500kVA变压器低压进线总柜低压母联、隔离柜高低压变配电低压出线柜补偿滤波柜配电箱冷冻水列间空调末端冷冻水型机房精密空调加湿除湿一体机空调主机冷冻水主机 240V直流电源系统:交流输入屏 240V直流电源系统：整流机架 240V直流电源系统：直流配电屏 240V直流电源系统：蓄电池开关箱 240V直流电源系统：蓄电池组空调末端用UPS主机不间断电源空调末端用UPS系统蓄电池组 IT设备用UPS主机 IT设备用UPS系统蓄电池组 UPS电池开关箱 UPS输出屏空调配电箱机柜数据机柜(含PDU、封***道、工业连接器) 动力环境监控系统智能化备份监控系统网线、光纤高、低压电缆主要材料密集母线、智能小母线施工内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调主机工程、空调末端工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的甲、乙供材在内的全部施工及调测内容，具体详见技术规范书。上述全部内容(除甲供设备材料)的费用需包含在投标总报价***2.1建设规模：本项目预估金额***63***元(不含税)。 1.2.2建设地点：中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼。 1.2.3计划工期：自合同签订之日起90个日历日内完成综合联调，具备交付条件。因中标人原因影响本项目整体交付的，每延误1***元，上限不超过履约保证金。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.4质量保修期：项目整体自终验合格之日起，本项目免费保修期不低于24个月；且设备部分保修期内的服务须提供制造商技术支持。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.5质量要求：合格，满足招标人要求及国家相关标准。工程质量：合格，满足发包人要求及国家相关标准。设计质量：符合现行国家规范标准，各阶段设计成果文件内容及深度应满足项目验收标准，且设计文件满足图审机构***，还必须征得发包人审查批准。施工质量：合格，招标文件***。采购质量：合格，符合招标文件***。 1.2.6承包方式：EPC交钥匙总承包，固定总价***.3本项目不划分标段，拟中标人数量为1个。 1.4本项目设置最高投标限价******63***元(不含税)，投标人投标报价***高于最高投标限价***否决。 2.投标人资格要求 2.1投标人基本资格要求 2.1.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 (须提供"三证合一"营业执照复印件加盖单位***) 2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 (符合本项规定，并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》)2.1.3本项目投标人须具备住房和城乡建设厅(委员会)颁发的有效的施工企业安全生产许可证且同时具备以下合法有效的资质之一：(1)通信工程施工总承包一级资质； (2)机电工程施工总承包一级资质； (3)电子与智能化工程专业承包一级资质。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.4本项目要求投标人具有以下合法有效的设计资质之一： (1)工程设计综合资质甲级； (2)工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.5业绩要求：投标人须具备自******月***日以来数据中心机电工程EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)相关业绩，提供至少一份金***元及以上的数据中心机电工程 EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)业绩。须提供项目中标通知书复印件，同时须提供相关合同的关键页复印件，关键页含合同，签章页(包含双方当事人签字(仅适用于合同签订主体为自然人)或者盖章(合同中有特殊说明的除外))、合同标的页、签订日期等信息及服务内容页、对方联系人名单，时间以合同签订日期为准。 2.1.6本项目要求投标人同时具备以下人员要求： (1)企业主要负责人具备安全生产考核合格证书(A证)； (2)项目总承包负责人(项目经理)具备合法有效的一级注册建造师(专业类别：机电工程)资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程； (3)专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人；提供上述人员身份证复印件(正反面)、资质证书复印件、投标人为其连续缴纳的近三个月(******月-******月)的社保证明材料(如提供企业主要负责人为法定代表人的，无须提供社保证明材料)及项目经理无在建工程的承诺书，承诺书格式自拟。 2.1.7投标人须承诺中标后为现场施工人员购买保额不低***元/人的意外伤害保险***元/人的雇主责任险，提供承诺书并加盖公章。已经办理上述保险的，提供相关保单证明材料即可，无需提供承诺书。 2.1.8本项目要求本次投标的核心部件中压柜、节能板换、冷却水泵(变频)、冷冻水泵(变频)、开式横流冷却塔、闭式冷却塔、CDU、Manifold必须提供制造商保修承诺书，具体保修时间以技术规范书为准。承诺书格式自拟。 2.1.9投标人须承诺能够为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。 (提供承诺书并加盖公章)2.1.10本项目要求投标人提供依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.11本项目要求投标人提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.12投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家***区的产品，质量必须符合国家相关标准，且应是成熟稳定的产品，满足本次采购的技术规范要求。 (提供承诺书并加盖公章) 2.1.13投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益，并提供《知识产权不侵权承诺函》。 2.1.14本次招标不接受联合体投标。 2.2投标人不得存在下列情形之一 (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2) 被依法暂停或取消投标资格的； (3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5) 在最近三年内(投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8) 被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11) 为本招标项目的代建人； (12) 为本招标项目的招标代理机构； (13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (17) 法律法规、招标文件***。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。提供承诺书并加盖公章。 2.3法律法规规定的其他要求。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"后，通过"招投标采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"7投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***民币。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：******月***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1 样品递交的时间、地点：/。 6.2 检测相关费用：/。 7.投标人注册 7.1 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。 CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网"操作指引-CA办理"。 7.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn/)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式招标人：*** 招标人地址：***市***路107号联系人：许正兴招标代理机构：*** 联系人：刘家倩、吉星、张殿锐、朱殿君电话：***076 电子邮件：liujiaqian.jswy@chinaccs.cn地址：***市奥***街68号4幢10层 9.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 10.行政监督部门：***省通信管理局招标代理机构：*** ******月***日本招标项目为中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目， (招标编号*****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。 1.项目概况与招标内容 1.1项目概况中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目，本项目为交钥匙工程，本项目需完成包括但不限于设计、乙供设备材料物资采购和工程施工、甲供设备材料的工程施工、相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。本项目建设范围包括仪***区A***楼三层301、302、304机房及三层***区域、一层传输机房部分设备配电设计。涉及的建设内容包括高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、智能化系统工程、装饰工程等。 1.2招标内容本次招标的规模具体如下：本项目涉及的主要评估产品建设地点计划工期项目免费保修期品类不少于24个月，且设中国电信江北数据自合同签订之日起90个备部分保修期内的服 EPC总承包中心(仪征园日历日内完成综合联务须提供制造商技术区)A***楼调，具备交付条件。支持。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据"涉及的主要评估产品品类" 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后在"通知-系统公告"模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。设计内容包括：方案设计、一阶段设计(含设计预算、机房平面规划、暖通、电气、机房装修、弱电、机电配套、设备、机房工艺等设计)等，具体详见技术规范书。采购内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的包含除部分甲供设备材料外所有产品的安装、调试、维保等服务,具体详见技术规范书。其中：甲供设备材料见下表。系统甲供设备材料 2500kVA变压器低压进线总柜低压母联、隔离柜高低压变配电低压出线柜补偿滤波柜配电箱冷冻水列间空调末端冷冻水型机房精密空调加湿除湿一体机空调主机冷冻水主机 240V直流电源系统:交流输入屏 240V直流电源系统：整流机架 240V直流电源系统：直流配电屏 240V直流电源系统：蓄电池开关箱 240V直流电源系统：蓄电池组空调末端用UPS主机不间断电源空调末端用UPS系统蓄电池组 IT设备用UPS主机 IT设备用UPS系统蓄电池组 UPS电池开关箱 UPS输出屏空调配电箱机柜数据机柜(含PDU、封***道、工业连接器) 动力环境监控系统智能化备份监控系统网线、光纤高、低压电缆主要材料密集母线、智能小母线施工内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调主机工程、空调末端工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的甲、乙供材在内的全部施工及调测内容，具体详见技术规范书。上述全部内容(除甲供设备材料)的费用需包含在投标总报价***2.1建设规模：本项目预估金额***63***元(不含税)。 1.2.2建设地点：中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼。 1.2.3计划工期：自合同签订之日起90个日历日内完成综合联调，具备交付条件。因中标人原因影响本项目整体交付的，每延误1***元，上限不超过履约保证金。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.4质量保修期：项目整体自终验合格之日起，本项目免费保修期不低于24个月；且设备部分保修期内的服务须提供制造商技术支持。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.5质量要求：合格，满足招标人要求及国家相关标准。工程质量：合格，满足发包人要求及国家相关标准。设计质量：符合现行国家规范标准，各阶段设计成果文件内容及深度应满足项目验收标准，且设计文件满足图审机构***，还必须征得发包人审查批准。施工质量：合格，招标文件***。采购质量：合格，符合招标文件***。 1.2.6承包方式：EPC交钥匙总承包，固定总价***.3本项目不划分标段，拟中标人数量为1个。 1.4本项目设置最高投标限价******63***元(不含税)，投标人投标报价***高于最高投标限价***否决。 2.投标人资格要求 2.1投标人基本资格要求 2.1.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 (须提供"三证合一"营业执照复印件加盖单位***) 2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 (符合本项规定，并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》)2.1.3本项目投标人须具备住房和城乡建设厅(委员会)颁发的有效的施工企业安全生产许可证且同时具备以下合法有效的资质之一：(1)通信工程施工总承包一级资质； (2)机电工程施工总承包一级资质； (3)电子与智能化工程专业承包一级资质。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.4本项目要求投标人具有以下合法有效的设计资质之一： (1)工程设计综合资质甲级； (2)工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.5业绩要求：投标人须具备自******月***日以来数据中心机电工程EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)相关业绩，提供至少一份金***元及以上的数据中心机电工程 EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)业绩。须提供项目中标通知书复印件，同时须提供相关合同的关键页复印件，关键页含合同，签章页(包含双方当事人签字(仅适用于合同签订主体为自然人)或者盖章(合同中有特殊说明的除外))、合同标的页、签订日期等信息及服务内容页、对方联系人名单，时间以合同签订日期为准。 2.1.6本项目要求投标人同时具备以下人员要求： (1)企业主要负责人具备安全生产考核合格证书(A证)； (2)项目总承包负责人(项目经理)具备合法有效的一级注册建造师(专业类别：机电工程)资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程； (3)专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人；提供上述人员身份证复印件(正反面)、资质证书复印件、投标人为其连续缴纳的近三个月(******月-******月)的社保证明材料(如提供企业主要负责人为法定代表人的，无须提供社保证明材料)及项目经理无在建工程的承诺书，承诺书格式自拟。 2.1.7投标人须承诺中标后为现场施工人员购买保额不低***元/人的意外伤害保险***元/人的雇主责任险，提供承诺书并加盖公章。已经办理上述保险的，提供相关保单证明材料即可，无需提供承诺书。 2.1.8本项目要求本次投标的核心部件中压柜、节能板换、冷却水泵(变频)、冷冻水泵(变频)、开式横流冷却塔、闭式冷却塔、CDU、Manifold必须提供制造商保修承诺书，具体保修时间以技术规范书为准。承诺书格式自拟。 2.1.9投标人须承诺能够为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。 (提供承诺书并加盖公章)2.1.10本项目要求投标人提供依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.11本项目要求投标人提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.12投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家***区的产品，质量必须符合国家相关标准，且应是成熟稳定的产品，满足本次采购的技术规范要求。 (提供承诺书并加盖公章) 2.1.13投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益，并提供《知识产权不侵权承诺函》。 2.1.14本次招标不接受联合体投标。 2.2投标人不得存在下列情形之一 (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2) 被依法暂停或取消投标资格的； (3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5) 在最近三年内(投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8) 被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11) 为本招标项目的代建人； (12) 为本招标项目的招标代理机构； (13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (17) 法律法规、招标文件***。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。提供承诺书并加盖公章。 2.3法律法规规定的其他要求。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"后，通过"招投标采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"7投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***民币。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：******月***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1 样品递交的时间、地点：/。 6.2 检测相关费用：/。 7.投标人注册 7.1 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。 CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网"操作指引-CA办理"。 7.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn/)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式招标人：*** 招标人地址：***市***路107号联系人：许正兴招标代理机构：*** 联系人：刘家倩、吉星、张殿锐、朱殿君电话：***076 电子邮件：liujiaqian.jswy@chinaccs.cn地址：***市奥***街68号4幢10层 9.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 10.行政监督部门：***省通信管理局招标代理机构：*** ******月***日本招标项目为中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目， (招标编号*****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。 1.项目概况与招标内容 1.1项目概况中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目，本项目为交钥匙工程，本项目需完成包括但不限于设计、乙供设备材料物资采购和工程施工、甲供设备材料的工程施工、相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。本项目建设范围包括仪***区A***楼三层301、302、304机房及三层***区域、一层传输机房部分设备配电设计。涉及的建设内容包括高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、智能化系统工程、装饰工程等。 1.2招标内容本次招标的规模具体如下：本项目涉及的主要评估产品建设地点计划工期项目免费保修期品类不少于24个月，且设中国电信江北数据自合同签订之日起90个备部分保修期内的服 EPC总承包中心(仪征园日历日内完成综合联务须提供制造商技术区)A***楼调，具备交付条件。支持。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据"涉及的主要评估产品品类" 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后在"通知-系统公告"模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。设计内容包括：方案设计、一阶段设计(含设计预算、机房平面规划、暖通、电气、机房装修、弱电、机电配套、设备、机房工艺等设计)等，具体详见技术规范书。采购内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的包含除部分甲供设备材料外所有产品的安装、调试、维保等服务,具体详见技术规范书。其中：甲供设备材料见下表。系统甲供设备材料 2500kVA变压器低压进线总柜低压母联、隔离柜高低压变配电低压出线柜补偿滤波柜配电箱冷冻水列间空调末端冷冻水型机房精密空调加湿除湿一体机空调主机冷冻水主机 240V直流电源系统:交流输入屏 240V直流电源系统：整流机架 240V直流电源系统：直流配电屏 240V直流电源系统：蓄电池开关箱 240V直流电源系统：蓄电池组空调末端用UPS主机不间断电源空调末端用UPS系统蓄电池组 IT设备用UPS主机 IT设备用UPS系统蓄电池组 UPS电池开关箱 UPS输出屏空调配电箱机柜数据机柜(含PDU、封***道、工业连接器) 动力环境监控系统智能化备份监控系统网线、光纤高、低压电缆主要材料密集母线、智能小母线施工内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调主机工程、空调末端工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的甲、乙供材在内的全部施工及调测内容，具体详见技术规范书。上述全部内容(除甲供设备材料)的费用需包含在投标总报价***2.1建设规模：本项目预估金额***63***元(不含税)。 1.2.2建设地点：中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼。 1.2.3计划工期：自合同签订之日起90个日历日内完成综合联调，具备交付条件。因中标人原因影响本项目整体交付的，每延误1***元，上限不超过履约保证金。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.4质量保修期：项目整体自终验合格之日起，本项目免费保修期不低于24个月；且设备部分保修期内的服务须提供制造商技术支持。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.5质量要求：合格，满足招标人要求及国家相关标准。工程质量：合格，满足发包人要求及国家相关标准。设计质量：符合现行国家规范标准，各阶段设计成果文件内容及深度应满足项目验收标准，且设计文件满足图审机构***，还必须征得发包人审查批准。施工质量：合格，招标文件***。采购质量：合格，符合招标文件***。 1.2.6承包方式：EPC交钥匙总承包，固定总价***.3本项目不划分标段，拟中标人数量为1个。 1.4本项目设置最高投标限价******63***元(不含税)，投标人投标报价***高于最高投标限价***否决。 2.投标人资格要求 2.1投标人基本资格要求 2.1.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 (须提供"三证合一"营业执照复印件加盖单位***) 2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 (符合本项规定，并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》)2.1.3本项目投标人须具备住房和城乡建设厅(委员会)颁发的有效的施工企业安全生产许可证且同时具备以下合法有效的资质之一：(1)通信工程施工总承包一级资质； (2)机电工程施工总承包一级资质； (3)电子与智能化工程专业承包一级资质。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.4本项目要求投标人具有以下合法有效的设计资质之一： (1)工程设计综合资质甲级； (2)工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.5业绩要求：投标人须具备自******月***日以来数据中心机电工程EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)相关业绩，提供至少一份金***元及以上的数据中心机电工程 EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)业绩。须提供项目中标通知书复印件，同时须提供相关合同的关键页复印件，关键页含合同，签章页(包含双方当事人签字(仅适用于合同签订主体为自然人)或者盖章(合同中有特殊说明的除外))、合同标的页、签订日期等信息及服务内容页、对方联系人名单，时间以合同签订日期为准。 2.1.6本项目要求投标人同时具备以下人员要求： (1)企业主要负责人具备安全生产考核合格证书(A证)； (2)项目总承包负责人(项目经理)具备合法有效的一级注册建造师(专业类别：机电工程)资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程； (3)专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人；提供上述人员身份证复印件(正反面)、资质证书复印件、投标人为其连续缴纳的近三个月(******月-******月)的社保证明材料(如提供企业主要负责人为法定代表人的，无须提供社保证明材料)及项目经理无在建工程的承诺书，承诺书格式自拟。 2.1.7投标人须承诺中标后为现场施工人员购买保额不低***元/人的意外伤害保险***元/人的雇主责任险，提供承诺书并加盖公章。已经办理上述保险的，提供相关保单证明材料即可，无需提供承诺书。 2.1.8本项目要求本次投标的核心部件中压柜、节能板换、冷却水泵(变频)、冷冻水泵(变频)、开式横流冷却塔、闭式冷却塔、CDU、Manifold必须提供制造商保修承诺书，具体保修时间以技术规范书为准。承诺书格式自拟。 2.1.9投标人须承诺能够为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。 (提供承诺书并加盖公章)2.1.10本项目要求投标人提供依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.11本项目要求投标人提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.12投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家***区的产品，质量必须符合国家相关标准，且应是成熟稳定的产品，满足本次采购的技术规范要求。 (提供承诺书并加盖公章) 2.1.13投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益，并提供《知识产权不侵权承诺函》。 2.1.14本次招标不接受联合体投标。 2.2投标人不得存在下列情形之一 (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2) 被依法暂停或取消投标资格的； (3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5) 在最近三年内(投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8) 被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11) 为本招标项目的代建人； (12) 为本招标项目的招标代理机构； (13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (17) 法律法规、招标文件***。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。提供承诺书并加盖公章。 2.3法律法规规定的其他要求。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"后，通过"招投标采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"7投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***民币。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：******月***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1 样品递交的时间、地点：/。 6.2 检测相关费用：/。 7.投标人注册 7.1 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。 CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网"操作指引-CA办理"。 7.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn/)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式招标人：*** 招标人地址：***市***路107号联系人：许正兴招标代理机构：*** 联系人：刘家倩、吉星、张殿锐、朱殿君电话：***076 电子邮件：liujiaqian.jswy@chinaccs.cn地址：***市奥***街68号4幢10层 9.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 10.行政监督部门：***省通信管理局招标代理机构：*** ******月***日本招标项目为中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目， (招标编号*****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。 1.项目概况与招标内容 1.1项目概况中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼机电五期工程EPC总承包项目，本项目为交钥匙工程，本项目需完成包括但不限于设计、乙供设备材料物资采购和工程施工、甲供设备材料的工程施工、相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。本项目建设范围包括仪***区A***楼三层301、302、304机房及三层***区域、一层传输机房部分设备配电设计。涉及的建设内容包括高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、智能化系统工程、装饰工程等。 1.2招标内容本次招标的规模具体如下：本项目涉及的主要评估产品建设地点计划工期项目免费保修期品类不少于24个月，且设中国电信江北数据自合同签订之日起90个备部分保修期内的服 EPC总承包中心(仪征园日历日内完成综合联务须提供制造商技术区)A***楼调，具备交付条件。支持。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据"涉及的主要评估产品品类" 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后在"通知-系统公告"模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。设计内容包括：方案设计、一阶段设计(含设计预算、机房平面规划、暖通、电气、机房装修、弱电、机电配套、设备、机房工艺等设计)等，具体详见技术规范书。采购内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的包含除部分甲供设备材料外所有产品的安装、调试、维保等服务,具体详见技术规范书。其中：甲供设备材料见下表。系统甲供设备材料 2500kVA变压器低压进线总柜低压母联、隔离柜高低压变配电低压出线柜补偿滤波柜配电箱冷冻水列间空调末端冷冻水型机房精密空调加湿除湿一体机空调主机冷冻水主机 240V直流电源系统:交流输入屏 240V直流电源系统：整流机架 240V直流电源系统：直流配电屏 240V直流电源系统：蓄电池开关箱 240V直流电源系统：蓄电池组空调末端用UPS主机不间断电源空调末端用UPS系统蓄电池组 IT设备用UPS主机 IT设备用UPS系统蓄电池组 UPS电池开关箱 UPS输出屏空调配电箱机柜数据机柜(含PDU、封***道、工业连接器) 动力环境监控系统智能化备份监控系统网线、光纤高、低压电缆主要材料密集母线、智能小母线施工内容包括：包括但不限于高低压变配电工程、空调主机工程、空调末端工程、不间断电源系统工程、机房工艺工程、机房装修工程、智能化工程等中所涉及的甲、乙供材在内的全部施工及调测内容，具体详见技术规范书。上述全部内容(除甲供设备材料)的费用需包含在投标总报价***2.1建设规模：本项目预估金额***63***元(不含税)。 1.2.2建设地点：中国电信江北数据中心(仪***区)A***楼。 1.2.3计划工期：自合同签订之日起90个日历日内完成综合联调，具备交付条件。因中标人原因影响本项目整体交付的，每延误1***元，上限不超过履约保证金。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.4质量保修期：项目整体自终验合格之日起，本项目免费保修期不低于24个月；且设备部分保修期内的服务须提供制造商技术支持。 (提供承诺书并加盖公章) 1.2.5质量要求：合格，满足招标人要求及国家相关标准。工程质量：合格，满足发包人要求及国家相关标准。设计质量：符合现行国家规范标准，各阶段设计成果文件内容及深度应满足项目验收标准，且设计文件满足图审机构***，还必须征得发包人审查批准。施工质量：合格，招标文件***。采购质量：合格，符合招标文件***。 1.2.6承包方式：EPC交钥匙总承包，固定总价***.3本项目不划分标段，拟中标人数量为1个。 1.4本项目设置最高投标限价******63***元(不含税)，投标人投标报价***高于最高投标限价***否决。 2.投标人资格要求 2.1投标人基本资格要求 2.1.1本项目要求投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构***，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 (须提供"三证合一"营业执照复印件加盖单位***) 2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 (符合本项规定，并在投标文件中填写完整的《投标人控股及管理关系情况申报表》)2.1.3本项目投标人须具备住房和城乡建设厅(委员会)颁发的有效的施工企业安全生产许可证且同时具备以下合法有效的资质之一：(1)通信工程施工总承包一级资质； (2)机电工程施工总承包一级资质； (3)电子与智能化工程专业承包一级资质。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.4本项目要求投标人具有以下合法有效的设计资质之一： (1)工程设计综合资质甲级； (2)工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级。注：以上资质要求需提供证书复印件(如证书已到有效期，提供相关延期证明文件)，未按要求提供证明材料的视为不具备相应资质。 2.1.5业绩要求：投标人须具备自******月***日以来数据中心机电工程EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)相关业绩，提供至少一份金***元及以上的数据中心机电工程 EPC 总承包项目(含设计、采购、施工等)业绩。须提供项目中标通知书复印件，同时须提供相关合同的关键页复印件，关键页含合同，签章页(包含双方当事人签字(仅适用于合同签订主体为自然人)或者盖章(合同中有特殊说明的除外))、合同标的页、签订日期等信息及服务内容页、对方联系人名单，时间以合同签订日期为准。 2.1.6本项目要求投标人同时具备以下人员要求： (1)企业主要负责人具备安全生产考核合格证书(A证)； (2)项目总承包负责人(项目经理)具备合法有效的一级注册建造师(专业类别：机电工程)资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程； (3)专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)至少1人；提供上述人员身份证复印件(正反面)、资质证书复印件、投标人为其连续缴纳的近三个月(******月-******月)的社保证明材料(如提供企业主要负责人为法定代表人的，无须提供社保证明材料)及项目经理无在建工程的承诺书，承诺书格式自拟。 2.1.7投标人须承诺中标后为现场施工人员购买保额不低***元/人的意外伤害保险***元/人的雇主责任险，提供承诺书并加盖公章。已经办理上述保险的，提供相关保单证明材料即可，无需提供承诺书。 2.1.8本项目要求本次投标的核心部件中压柜、节能板换、冷却水泵(变频)、冷冻水泵(变频)、开式横流冷却塔、闭式冷却塔、CDU、Manifold必须提供制造商保修承诺书，具体保修时间以技术规范书为准。承诺书格式自拟。 2.1.9投标人须承诺能够为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。 (提供承诺书并加盖公章)2.1.10本项目要求投标人提供依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.11本项目要求投标人提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)2.1.12投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家***区的产品，质量必须符合国家相关标准，且应是成熟稳定的产品，满足本次采购的技术规范要求。 (提供承诺书并加盖公章) 2.1.13投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他任何形式的合法权益，并提供《知识产权不侵权承诺函》。 2.1.14本次招标不接受联合体投标。 2.2投标人不得存在下列情形之一 (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2) 被依法暂停或取消投标资格的； (3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5) 在最近三年内(投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7) 在最近五年内(投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8) 被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11) 为本招标项目的代建人； (12) 为本招标项目的招标代理机构； (13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (17) 法律法规、招标文件***。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。提供承诺书并加盖公章。 2.3法律法规规定的其他要求。 3.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4.招标文件*** 4.1招标文件***:******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"后，通过"招投标采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"7投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***民币。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：******月***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加。 6.样品的递交 6.1 样品递交的时间、地点：/。 6.2 检测相关费用：/。 7.投标人注册 7.1 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 7.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。 CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网"操作指引-CA办理"。 7.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)8.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn/)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 9.联系及异议接收方式 9.1联系方式招标人：*** 招标人地址：***市***路107号联系人：许正兴招标代理机构：*** 联系人：刘家倩、吉星、张殿锐、朱殿君电话：***076 电子邮件：liujiaqian.jswy@chinaccs.cn地址：***市奥***街68号4幢10层 9.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 10.行政监督部门：***省通信管理局招标代理机构：*** ******月***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：三门峡市高新区综合物流园项目(B地块)EPC工程总承包项目监理工程竞争性磋商公告
下一篇：中国电信股份有限公司德阳分公司2024年某会展专项策划服务项目询比公告

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目