中国电信杭州大数据中心4号楼2024年机电配套工程项目招标公告-中项网

【浙江,杭州市】中国电信杭州大数据中心4号楼2024年机电配套工程项目招标公告

标签：招标公告浙江中国电信杭州大数据中心4号楼2024年机电配套工程项目招标公告中国电信股份有限公司浙江分公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-28

发布时间	2024-10-28	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

本招标项目为中国电信杭州大数据中心***楼***机电配套工程项目 (招标编号***招标代理机构*** *** 。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。 1．项目概况与招标范围 1.1 招标内容：本项目按项目招标。 1.1.1项目建设规模：本项目拟对中国电信杭州大数据中心***楼3层301/302/303/304机房、4层402/403机房建设394个有源机架(IT 功耗2566kW)的机电配套工程进行采购，内容包括但不限于动力中心配套工程、高低压配电系统工程、不间断电源系统工程、空调主机工程、空调末端工程、生产机房工艺配套工程、动环监控系统工程、机房装修工程等，具体详见图纸及工程量清单。总承包单位***，承担工程项目的采购和施工(含甲供设备的施工)，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价***：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.1.2项目立项批复金额******元(不含税)。 1.1.3建设地点：中国电信杭州大数据中心，位于***市***区经济技术***区下属的三江创智新城内，***路以北、***路以东。 1.1.4质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。 (1)项目建设所涉及的各类材料、设备均须符合国家有关制造验收的合格标准及技术规范书的要求。 (2)工程质量要求：验收合格，符合国家、地方、行业及中国电信相关质量标准及合同相关约定。 1.1.5技术标准要求：满足招标文件***。 1.2 计划工期：自开工通知发出之日起150个日历天内完成工程建设并交付甲方验收。 1.3 承包方式：设备采购+施工总承包。由承包人实行包工、包料(甲供除外)、包工期、包质量、包安全，并不得转包。 1.4 本项目不划分标段，中标1家单位。 1.5 本项目设置最高投标限价******税41***元人民币，投标人投标报价***标限价***否决。 2．投标人资格要求 2.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。 2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 2.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求： (1)联合体各方必须按招标文件***，明确联合体牵头人和各方的权利义务；联合体成员不超过2家，联合体牵头人应是承担本项目通信工程施工的企业； (2)联合体协议约定同一专业分工由两个单位***，按照资质等级较低的单位***；不同专业分工由不同单位***，按照各自的专业资质确定联合体资质。 (3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一招标项目中投标。 2.4投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。 2.5投标人应具备以下二种资质中的一种： (1)有效的施工综合资质； (2)有效的通信工程施工总承包一级(或甲级)资质和机电工程施工总承包一级(或甲级)资质。 2.6投标人须具备有效的企业安全生产许可证。 (如为联合体投标的，联合体各方均应具备)2.7承担通信工程施工的投标人应具备以下人员要求： (1)企业主要负责人1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(A类)。 (2)投入本项目的项目负责人1人，同时具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(B类)和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书(专业：通信与广电工程专业)。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。 (3)专职安全生产管理人员1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(C类)。投标人须按招标文件***。 2.8承担机电工程施工的投标人应具备以下人员要求： (1)企业主要负责人1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(A类)。 (2)投入本项目的服务团队中，至少有1人同时具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B类)和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书(专业：机电工程专业)。 (3)专职安全生产管理人员1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(C类)。投标人须按招标文件***。非联合体投标的，2.7和2.8的人员可重复，但应满足要求。 2.9投标人自******月***日起至招标公告发布之日止至少具备1个数据中心或信息中心的机电PC总承包项目或机电EPC总承包项目，且单项合同金额***协议下累计订单金额****元。 (如为联合体投标的，以牵头人的业绩为准)。投标人须按招标文件***。 2.10投标人不得存在下列情形之一 (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2)被依法暂停或取消投标资格的； (3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5)在最近三年内(自投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6)在最近五年内(自投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7)在最近五年内(自投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8)被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11)为本招标项目的代建人； (12)为本招标项目的招标代理机构； (13)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (17)近两年(自投标截止时间***)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； (18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (19)法律法规、招标文件***。联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。 2.11法律法规规定的其他要求。 3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4．招标文件*** 4.1招标文件***: ******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)" 后，通过"招投标-采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"6投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***。 5．投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：*** 11 月 ***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn )后，通过"招投标-我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加(中国电信电子采购系统线上参加)。 5.4 出现以下情形之一时，招标人/代理结构不予接收投标文件：5.4.1 逾期送达或者未通过中国电信电子采购系统递交的； 5.4.2 未按本公告要求获得本项目招标文件的。 6．投标人注册 6.1【中国电信阳光采购网】注册未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)】"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】"操作指引-CA办理"。】 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)7．发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www***)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 8．联系方式及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 地址： ***市***路32号邮编： 310001 联系人：金工电话： ***326 邮箱： jinpq.zj@chinatelecom.cn 招标代理机构：*** 地址： ***市***路999号邮编： 310052 项目负责人：谢少萍项目联系人*** 、刘林阳、王蓓联系电话： ***766 、***501、***023联系邮箱： xieshaoping.hx@chinaccs.cn、***501@139.com、wangbei.hx@chinaccs.cn； 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 9. 行政监督部门 ***省通信管理局。招标代理机构： *** 2024 年 10 月 ***日本招标项目为中国电信杭州大数据中心***楼***机电配套工程项目 (招标编号***招标代理机构*** *** 。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。 1．项目概况与招标范围 1.1 招标内容：本项目按项目招标。 1.1.1项目建设规模：本项目拟对中国电信杭州大数据中心***楼3层301/302/303/304机房、4层402/403机房建设394个有源机架(IT 功耗2566kW)的机电配套工程进行采购，内容包括但不限于动力中心配套工程、高低压配电系统工程、不间断电源系统工程、空调主机工程、空调末端工程、生产机房工艺配套工程、动环监控系统工程、机房装修工程等，具体详见图纸及工程量清单。总承包单位***，承担工程项目的采购和施工(含甲供设备的施工)，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价***：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.1.2项目立项批复金额******元(不含税)。 1.1.3建设地点：中国电信杭州大数据中心，位于***市***区经济技术***区下属的三江创智新城内，***路以北、***路以东。 1.1.4质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。 (1)项目建设所涉及的各类材料、设备均须符合国家有关制造验收的合格标准及技术规范书的要求。 (2)工程质量要求：验收合格，符合国家、地方、行业及中国电信相关质量标准及合同相关约定。 1.1.5技术标准要求：满足招标文件***。 1.2 计划工期：自开工通知发出之日起150个日历天内完成工程建设并交付甲方验收。 1.3 承包方式：设备采购+施工总承包。由承包人实行包工、包料(甲供除外)、包工期、包质量、包安全，并不得转包。 1.4 本项目不划分标段，中标1家单位。 1.5 本项目设置最高投标限价******税41***元人民币，投标人投标报价***标限价***否决。 2．投标人资格要求 2.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。 2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 2.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求： (1)联合体各方必须按招标文件***，明确联合体牵头人和各方的权利义务；联合体成员不超过2家，联合体牵头人应是承担本项目通信工程施工的企业； (2)联合体协议约定同一专业分工由两个单位***，按照资质等级较低的单位***；不同专业分工由不同单位***，按照各自的专业资质确定联合体资质。 (3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一招标项目中投标。 2.4投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。 2.5投标人应具备以下二种资质中的一种： (1)有效的施工综合资质； (2)有效的通信工程施工总承包一级(或甲级)资质和机电工程施工总承包一级(或甲级)资质。 2.6投标人须具备有效的企业安全生产许可证。 (如为联合体投标的，联合体各方均应具备)2.7承担通信工程施工的投标人应具备以下人员要求： (1)企业主要负责人1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(A类)。 (2)投入本项目的项目负责人1人，同时具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(B类)和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书(专业：通信与广电工程专业)。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。 (3)专职安全生产管理人员1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(C类)。投标人须按招标文件***。 2.8承担机电工程施工的投标人应具备以下人员要求： (1)企业主要负责人1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(A类)。 (2)投入本项目的服务团队中，至少有1人同时具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B类)和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书(专业：机电工程专业)。 (3)专职安全生产管理人员1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(C类)。投标人须按招标文件***。非联合体投标的，2.7和2.8的人员可重复，但应满足要求。 2.9投标人自******月***日起至招标公告发布之日止至少具备1个数据中心或信息中心的机电PC总承包项目或机电EPC总承包项目，且单项合同金额***协议下累计订单金额****元。 (如为联合体投标的，以牵头人的业绩为准)。投标人须按招标文件***。 2.10投标人不得存在下列情形之一 (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2)被依法暂停或取消投标资格的； (3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5)在最近三年内(自投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6)在最近五年内(自投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7)在最近五年内(自投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8)被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11)为本招标项目的代建人； (12)为本招标项目的招标代理机构； (13)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (17)近两年(自投标截止时间***)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； (18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (19)法律法规、招标文件***。联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。 2.11法律法规规定的其他要求。 3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4．招标文件*** 4.1招标文件***: ******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)" 后，通过"招投标-采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"6投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***。 5．投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：*** 11 月 ***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn )后，通过"招投标-我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加(中国电信电子采购系统线上参加)。 5.4 出现以下情形之一时，招标人/代理结构不予接收投标文件：5.4.1 逾期送达或者未通过中国电信电子采购系统递交的； 5.4.2 未按本公告要求获得本项目招标文件的。 6．投标人注册 6.1【中国电信阳光采购网】注册未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)】"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】"操作指引-CA办理"。】 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)7．发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www***)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 8．联系方式及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 地址： ***市***路32号邮编： 310001 联系人：金工电话： ***326 邮箱： jinpq.zj@chinatelecom.cn 招标代理机构：*** 地址： ***市***路999号邮编： 310052 项目负责人：谢少萍项目联系人*** 、刘林阳、王蓓联系电话： ***766 、***501、***023联系邮箱： xieshaoping.hx@chinaccs.cn、***501@139.com、wangbei.hx@chinaccs.cn； 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 9. 行政监督部门 ***省通信管理局。招标代理机构： *** 2024 年 10 月 ***日本招标项目为中国电信杭州大数据中心***楼***机电配套工程项目 (招标编号***招标代理机构*** *** 。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。 1．项目概况与招标范围 1.1 招标内容：本项目按项目招标。 1.1.1项目建设规模：本项目拟对中国电信杭州大数据中心***楼3层301/302/303/304机房、4层402/403机房建设394个有源机架(IT 功耗2566kW)的机电配套工程进行采购，内容包括但不限于动力中心配套工程、高低压配电系统工程、不间断电源系统工程、空调主机工程、空调末端工程、生产机房工艺配套工程、动环监控系统工程、机房装修工程等，具体详见图纸及工程量清单。总承包单位***，承担工程项目的采购和施工(含甲供设备的施工)，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价***：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。 1.1.2项目立项批复金额******元(不含税)。 1.1.3建设地点：中国电信杭州大数据中心，位于***市***区经济技术***区下属的三江创智新城内，***路以北、***路以东。 1.1.4质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。 (1)项目建设所涉及的各类材料、设备均须符合国家有关制造验收的合格标准及技术规范书的要求。 (2)工程质量要求：验收合格，符合国家、地方、行业及中国电信相关质量标准及合同相关约定。 1.1.5技术标准要求：满足招标文件***。 1.2 计划工期：自开工通知发出之日起150个日历天内完成工程建设并交付甲方验收。 1.3 承包方式：设备采购+施工总承包。由承包人实行包工、包料(甲供除外)、包工期、包质量、包安全，并不得转包。 1.4 本项目不划分标段，中标1家单位。 1.5 本项目设置最高投标限价******税41***元人民币，投标人投标报价***标限价***否决。 2．投标人资格要求 2.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。 2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 2.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求： (1)联合体各方必须按招标文件***，明确联合体牵头人和各方的权利义务；联合体成员不超过2家，联合体牵头人应是承担本项目通信工程施工的企业； (2)联合体协议约定同一专业分工由两个单位***，按照资质等级较低的单位***；不同专业分工由不同单位***，按照各自的专业资质确定联合体资质。 (3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一招标项目中投标。 2.4投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。 2.5投标人应具备以下二种资质中的一种： (1)有效的施工综合资质； (2)有效的通信工程施工总承包一级(或甲级)资质和机电工程施工总承包一级(或甲级)资质。 2.6投标人须具备有效的企业安全生产许可证。 (如为联合体投标的，联合体各方均应具备)2.7承担通信工程施工的投标人应具备以下人员要求： (1)企业主要负责人1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(A类)。 (2)投入本项目的项目负责人1人，同时具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(B类)和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书(专业：通信与广电工程专业)。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。 (3)专职安全生产管理人员1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书(C类)。投标人须按招标文件***。 2.8承担机电工程施工的投标人应具备以下人员要求： (1)企业主要负责人1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(A类)。 (2)投入本项目的服务团队中，至少有1人同时具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B类)和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书(专业：机电工程专业)。 (3)专职安全生产管理人员1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书(C类)。投标人须按招标文件***。非联合体投标的，2.7和2.8的人员可重复，但应满足要求。 2.9投标人自******月***日起至招标公告发布之日止至少具备1个数据中心或信息中心的机电PC总承包项目或机电EPC总承包项目，且单项合同金额***协议下累计订单金额****元。 (如为联合体投标的，以牵头人的业绩为准)。投标人须按招标文件***。 2.10投标人不得存在下列情形之一 (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2)被依法暂停或取消投标资格的； (3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (5)在最近三年内(自投标截止时间***)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； (6)在最近五年内(自投标截止时间***)被判处单位***，且行贿行为与采购活动相关的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (7)在最近五年内(自投标截止时间***)被判处合同诈骗罪的(以"中国裁判文书网"的生效判决为准)； (8)被最高人民法院在"信用中国"网站(www***)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外； (9)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； (10)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； (11)为本招标项目的代建人； (12)为本招标项目的招标代理机构； (13)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (14)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (15)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构***； (16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； (17)近两年(自投标截止时间***)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的； (18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施； (19)法律法规、招标文件***。联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。 2.11法律法规规定的其他要求。 3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件***"评标办法"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4．招标文件*** 4.1招标文件***: ******月***日***时***分至******月***日***时***分(北京时间，下同)。 4.2招标文件***：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录"中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)" 后，通过"招投标-采购文件领取"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件***。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告"6投标人注册"。 4.3招标文件***：每套售价***。 5．投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间***(即投标截止时间***)为：*** 11 月 ***日***时***分。 5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn )后，通过"招投标-我的项目"模块或通过"电子采购入口"跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间***的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件***，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。 5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构***/负责人或者其委托代理人准时参加(中国电信电子采购系统线上参加)。 5.4 出现以下情形之一时，招标人/代理结构不予接收投标文件：5.4.1 逾期送达或者未通过中国电信电子采购系统递交的； 5.4.2 未按本公告要求获得本项目招标文件的。 6．投标人注册 6.1【中国电信阳光采购网】注册未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)】"立即注册"模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。 6.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】"操作指引-CA办理"。】 6.3技术支撑联系方式服务热线：*** /***服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)ctsc@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)7．发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www***)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(http***.gov.cn)、中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)上发布，其他媒介转载无效。 8．联系方式及异议接收方式 8.1联系方式招标人：*** 地址： ***市***路32号邮编： 310001 联系人：金工电话： ***326 邮箱： jinpq.zj@chinatelecom.cn 招标代理机构：*** 地址： ***市***路999号邮编： 310052 项目负责人：谢少萍项目联系人*** 、刘林阳、王蓓联系电话： ***766 、***501、***023联系邮箱： xieshaoping.hx@chinaccs.cn、***501@139.com、wangbei.hx@chinaccs.cn； 8.2异议接收方式登录中国电信阳光采购网(http***atelecom.com.cn)后，通过"招投标-采购异议-提出异议"模块提出。 9. 行政监督部门 ***省通信管理局。招标代理机构： *** 2024 年 10 月 ***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：沈阳市铁西区城镇燃气管道及设备设施等更新改造工程EPC总承包(二标段)
下一篇：晋中市第一人民医院磁共振精密空调维保竞争性磋商

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目