中国电建西北院河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告-中项网

【河南,安阳市】中国电建西北院河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告

标签：招标公告河南中国电建西北院河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-29

发布时间	2024-10-29	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告 1 招标条件 ***已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，***。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，***作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件***。 2 工程概况与招标范围 2.1 项目建设地点河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km，地理位置***。 2.2 项目概况河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。林州弓上抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。 2.3 项目建设工期本项目计划总工期61个月(18***日历天)；计划开工时间******月***日，******月***日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。 2.4 分包内容本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)： (1)上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (2)下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (3)输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务； (4)自动化仪器设备安装劳务； (5)建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护； (6)其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务； (7)合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。 2.5 标段划分本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土建安装劳务标。 2.6 资金来源 ***利用自有资金予以解决，资金已落实。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。 3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年(******月***日-至今)内，承担过至少1项类似业绩(水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同(至少包含：合同封面、、金额***章页)或中标通知书为准。 3.1.4项目主要负责人资格要求： (1)项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业(或建筑工程专业)二级及以上注册建造师执业资格(且在本单位***)并具有有效的安全生产考核合格证(B证)；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理(提供无在建声明)。 (2)项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。 3.1.5 企业资信要求： (1)具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； (2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； (3)不是中国电力建设集团(股份)***和中国电建西北院的禁入承包商； (4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； (5)不被最高人民法院在"信用中国"网站(www***,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http***.gov.cn/)； (6)未被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；(被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，***，***，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件***，评标小组将否决其投标资格。 4 招标文件*** 4.1凡符合上述资质条件要求的，请于******月***日至2024 年***月***日，每日上午8:***时至11:***时，下午14:***时至17:***时(北京时间，不含法定公休日)，将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱(邮箱号：***64@qq.com)，邮件注明"弓上劳务分包报名资料+单位******"。 (1)单位***； (2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电话)。 4.2招标文件***：本次招标不收取标书费。 5 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***，下同)为 ******月***日***时***分(北京时间，下同)，地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 5.2逾期送达、未送达指定地点******，招标人将予以拒收。 6开标时间、地点 6.1 开标时间为 ******月***日***时***分 6.2 开标地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 7发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建阳光采购网(http***na.cn)、***网站(http***发布。 8中标人数量：1人。 9 联系方式招标人： *** 地址： ***省***市***区城***道18号邮编： 710100 联系人：张工电话： *** /***702 传真： *** 电子邮件： ***64@qq.com 10 联系方式监督机构：*** 监督电话：*** 主要负责人(项目负责人) (签名) *** *** 10 月 25 日河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告 1 招标条件 ***已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，***。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，***作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件***。 2 工程概况与招标范围 2.1 项目建设地点河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km，地理位置***。 2.2 项目概况河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。林州弓上抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。 2.3 项目建设工期本项目计划总工期61个月(18***日历天)；计划开工时间******月***日，******月***日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。 2.4 分包内容本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)： (1)上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (2)下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (3)输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务； (4)自动化仪器设备安装劳务； (5)建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护； (6)其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务； (7)合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。 2.5 标段划分本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土建安装劳务标。 2.6 资金来源 ***利用自有资金予以解决，资金已落实。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。 3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年(******月***日-至今)内，承担过至少1项类似业绩(水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同(至少包含：合同封面、、金额***章页)或中标通知书为准。 3.1.4项目主要负责人资格要求： (1)项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业(或建筑工程专业)二级及以上注册建造师执业资格(且在本单位***)并具有有效的安全生产考核合格证(B证)；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理(提供无在建声明)。 (2)项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。 3.1.5 企业资信要求： (1)具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； (2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； (3)不是中国电力建设集团(股份)***和中国电建西北院的禁入承包商； (4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； (5)不被最高人民法院在"信用中国"网站(www***,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http***.gov.cn/)； (6)未被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；(被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，***，***，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件***，评标小组将否决其投标资格。 4 招标文件*** 4.1凡符合上述资质条件要求的，请于******月***日至2024 年***月***日，每日上午8:***时至11:***时，下午14:***时至17:***时(北京时间，不含法定公休日)，将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱(邮箱号：***64@qq.com)，邮件注明"弓上劳务分包报名资料+单位******"。 (1)单位***； (2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电话)。 4.2招标文件***：本次招标不收取标书费。 5 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***，下同)为 ******月***日***时***分(北京时间，下同)，地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 5.2逾期送达、未送达指定地点******，招标人将予以拒收。 6开标时间、地点 6.1 开标时间为 ******月***日***时***分 6.2 开标地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 7发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建阳光采购网(http***na.cn)、***网站(http***发布。 8中标人数量：1人。 9 联系方式招标人： *** 地址： ***省***市***区城***道18号邮编： 710100 联系人：张工电话： *** /***702 传真： *** 电子邮件： ***64@qq.com 10 联系方式监督机构：*** 监督电话：*** 主要负责人(项目负责人) (签名) *** *** 10 月 25 日河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告 1 招标条件 ***已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，***。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，***作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件***。 2 工程概况与招标范围 2.1 项目建设地点河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km，地理位置***。 2.2 项目概况河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。林州弓上抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。 2.3 项目建设工期本项目计划总工期61个月(18***日历天)；计划开工时间******月***日，******月***日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。 2.4 分包内容本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)： (1)上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (2)下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (3)输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务； (4)自动化仪器设备安装劳务； (5)建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护； (6)其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务； (7)合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。 2.5 标段划分本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土建安装劳务标。 2.6 资金来源 ***利用自有资金予以解决，资金已落实。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。 3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年(******月***日-至今)内，承担过至少1项类似业绩(水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同(至少包含：合同封面、、金额***章页)或中标通知书为准。 3.1.4项目主要负责人资格要求： (1)项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业(或建筑工程专业)二级及以上注册建造师执业资格(且在本单位***)并具有有效的安全生产考核合格证(B证)；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理(提供无在建声明)。 (2)项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。 3.1.5 企业资信要求： (1)具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； (2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； (3)不是中国电力建设集团(股份)***和中国电建西北院的禁入承包商； (4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； (5)不被最高人民法院在"信用中国"网站(www***,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http***.gov.cn/)； (6)未被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；(被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，***，***，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件***，评标小组将否决其投标资格。 4 招标文件*** 4.1凡符合上述资质条件要求的，请于******月***日至2024 年***月***日，每日上午8:***时至11:***时，下午14:***时至17:***时(北京时间，不含法定公休日)，将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱(邮箱号：***64@qq.com)，邮件注明"弓上劳务分包报名资料+单位******"。 (1)单位***； (2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电话)。 4.2招标文件***：本次招标不收取标书费。 5 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***，下同)为 ******月***日***时***分(北京时间，下同)，地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 5.2逾期送达、未送达指定地点******，招标人将予以拒收。 6开标时间、地点 6.1 开标时间为 ******月***日***时***分 6.2 开标地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 7发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建阳光采购网(http***na.cn)、***网站(http***发布。 8中标人数量：1人。 9 联系方式招标人： *** 地址： ***省***市***区城***道18号邮编： 710100 联系人：张工电话： *** /***702 传真： *** 电子邮件： ***64@qq.com 10 联系方式监督机构：*** 监督电话：*** 主要负责人(项目负责人) (签名) *** *** 10 月 25 日河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告 1 招标条件 ***已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，***。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，***作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件***。 2 工程概况与招标范围 2.1 项目建设地点河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km，地理位置***。 2.2 项目概况河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。林州弓上抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。 2.3 项目建设工期本项目计划总工期61个月(18***日历天)；计划开工时间******月***日，******月***日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。 2.4 分包内容本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)： (1)上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (2)下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (3)输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务； (4)自动化仪器设备安装劳务； (5)建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护； (6)其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务； (7)合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。 2.5 标段划分本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土建安装劳务标。 2.6 资金来源 ***利用自有资金予以解决，资金已落实。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。 3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年(******月***日-至今)内，承担过至少1项类似业绩(水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同(至少包含：合同封面、、金额***章页)或中标通知书为准。 3.1.4项目主要负责人资格要求： (1)项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业(或建筑工程专业)二级及以上注册建造师执业资格(且在本单位***)并具有有效的安全生产考核合格证(B证)；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理(提供无在建声明)。 (2)项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。 3.1.5 企业资信要求： (1)具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； (2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； (3)不是中国电力建设集团(股份)***和中国电建西北院的禁入承包商； (4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； (5)不被最高人民法院在"信用中国"网站(www***,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http***.gov.cn/)； (6)未被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；(被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，***，***，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件***，评标小组将否决其投标资格。 4 招标文件*** 4.1凡符合上述资质条件要求的，请于******月***日至2024 年***月***日，每日上午8:***时至11:***时，下午14:***时至17:***时(北京时间，不含法定公休日)，将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱(邮箱号：***64@qq.com)，邮件注明"弓上劳务分包报名资料+单位******"。 (1)单位***； (2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电话)。 4.2招标文件***：本次招标不收取标书费。 5 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***，下同)为 ******月***日***时***分(北京时间，下同)，地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 5.2逾期送达、未送达指定地点******，招标人将予以拒收。 6开标时间、地点 6.1 开标时间为 ******月***日***时***分 6.2 开标地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 7发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建阳光采购网(http***na.cn)、***网站(http***发布。 8中标人数量：1人。 9 联系方式招标人： *** 地址： ***省***市***区城***道18号邮编： 710100 联系人：张工电话： *** /***702 传真： *** 电子邮件： ***64@qq.com 10 联系方式监督机构：*** 监督电话：*** 主要负责人(项目负责人) (签名) *** *** 10 月 25 日河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告 1 招标条件 ***已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，***。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，***作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件***。 2 工程概况与招标范围 2.1 项目建设地点河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km，地理位置***。 2.2 项目概况河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。林州弓上抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。 2.3 项目建设工期本项目计划总工期61个月(18***日历天)；计划开工时间******月***日，******月***日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。 2.4 分包内容本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)： (1)上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (2)下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (3)输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务； (4)自动化仪器设备安装劳务； (5)建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护； (6)其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务； (7)合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。 2.5 标段划分本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土建安装劳务标。 2.6 资金来源 ***利用自有资金予以解决，资金已落实。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。 3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年(******月***日-至今)内，承担过至少1项类似业绩(水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同(至少包含：合同封面、、金额***章页)或中标通知书为准。 3.1.4项目主要负责人资格要求： (1)项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业(或建筑工程专业)二级及以上注册建造师执业资格(且在本单位***)并具有有效的安全生产考核合格证(B证)；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理(提供无在建声明)。 (2)项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。 3.1.5 企业资信要求： (1)具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； (2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； (3)不是中国电力建设集团(股份)***和中国电建西北院的禁入承包商； (4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； (5)不被最高人民法院在"信用中国"网站(www***,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http***.gov.cn/)； (6)未被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；(被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，***，***，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件***，评标小组将否决其投标资格。 4 招标文件*** 4.1凡符合上述资质条件要求的，请于******月***日至2024 年***月***日，每日上午8:***时至11:***时，下午14:***时至17:***时(北京时间，不含法定公休日)，将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱(邮箱号：***64@qq.com)，邮件注明"弓上劳务分包报名资料+单位******"。 (1)单位***； (2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电话)。 4.2招标文件***：本次招标不收取标书费。 5 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***，下同)为 ******月***日***时***分(北京时间，下同)，地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 5.2逾期送达、未送达指定地点******，招标人将予以拒收。 6开标时间、地点 6.1 开标时间为 ******月***日***时***分 6.2 开标地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 7发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建阳光采购网(http***na.cn)、***网站(http***发布。 8中标人数量：1人。 9 联系方式招标人： *** 地址： ***省***市***区城***道18号邮编： 710100 联系人：张工电话： *** /***702 传真： *** 电子邮件： ***64@qq.com 10 联系方式监督机构：*** 监督电话：*** 主要负责人(项目负责人) (签名) *** *** 10 月 25 日河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程土建安装劳务标招标公告 1 招标条件 ***已中标河南林州弓上抽水蓄能电站安全监测系统工程项目，***。本项目包含的土建安装劳务等劳务分包已具备招标条件，***作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件***。 2 工程概况与招标范围 2.1 项目建设地点河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km，地理位置***。 2.2 项目概况河南林州弓上抽水蓄能电站位于***省安阳***市***镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流域内，上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟，下水库利用已建的弓上水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。林州弓上抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。 2.3 项目建设工期本项目计划总工期61个月(18***日历天)；计划开工时间******月***日，******月***日完工，具体开工时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。 2.4 分包内容本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)： (1)上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (2)下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务； (3)输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务； (4)自动化仪器设备安装劳务； (5)建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护； (6)其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务； (7)合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。 2.5 标段划分本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土建安装劳务标。 2.6 资金来源 ***利用自有资金予以解决，资金已落实。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。 3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年(******月***日-至今)内，承担过至少1项类似业绩(水利水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同(至少包含：合同封面、、金额***章页)或中标通知书为准。 3.1.4项目主要负责人资格要求： (1)项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业(或建筑工程专业)二级及以上注册建造师执业资格(且在本单位***)并具有有效的安全生产考核合格证(B证)；中级及以上职称；未担任其它在建工程的项目经理(提供无在建声明)。 (2)项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。 3.1.5 企业资信要求： (1)具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态； (2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生； (3)不是中国电力建设集团(股份)***和中国电建西北院的禁入承包商； (4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标； (5)不被最高人民法院在"信用中国"网站(www***,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http***.gov.cn/)； (6)未被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；(被法院列为被执行人(查询网址：http***ov.cn/zhixing/)，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，***，***，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件***，评标小组将否决其投标资格。 4 招标文件*** 4.1凡符合上述资质条件要求的，请于******月***日至2024 年***月***日，每日上午8:***时至11:***时，下午14:***时至17:***时(北京时间，不含法定公休日)，将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱(邮箱号：***64@qq.com)，邮件注明"弓上劳务分包报名资料+单位******"。 (1)单位***； (2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电话)。 4.2招标文件***：本次招标不收取标书费。 5 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***，下同)为 ******月***日***时***分(北京时间，下同)，地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 5.2逾期送达、未送达指定地点******，招标人将予以拒收。 6开标时间、地点 6.1 开标时间为 ******月***日***时***分 6.2 开标地点******省***市***区城***道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。 7发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http***rvice.com)、中国电建阳光采购网(http***na.cn)、***网站(http***发布。 8中标人数量：1人。 9 联系方式招标人： *** 地址： ***省***市***区城***道18号邮编： 710100 联系人：张工电话： *** /***702 传真： *** 电子邮件： ***64@qq.com 10 联系方式监督机构：*** 监督电话：*** 主要负责人(项目负责人) (签名) *** *** 10 月 25 日声明：以上内容版权归及来源网站所有，如有侵权请联系客服删帖。

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：三门峡戴卡轮毂制造有限公司集装箱运输服务项目公开磋商公告
下一篇：南京黄埔大酒店应急预案编制咨询服务项目询价公告

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目