【汉宜高速公路】沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段招标公告-中项网

【湖北,宜昌市】【汉宜高速公路】沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段招标公告

标签：招标公告湖北【汉宜高速公路】沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段招标公告湖北汉宜高速公路有限公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-30

发布时间	2024-10-30	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

【汉宜高***路】沪渝高***路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段招标公告信息智能,全过程工程咨询,公路设计,勘察,咨询,市政设计,建筑设计,检测,电力,规划湖北源页面 55次项目报备请使用企业微信扫描发布日期:2024-10-30 项目概况业务类型: 信息智能,全过程工程咨询,公路设计,勘察,咨询,市政设计,建筑设计,检测,电力,规划归属地: 湖北 ***市招标人: *** 公告类别: 招标接受联合体: 预算: 17***元招标截止日期: 2024-11-21 投资额: 17***元资金来源: 招标控制价***止日期: 2024-11-21 三级业务分类: 建设规模: 建设规模：本***路线起于***市***区***街道，对接武汉西枢纽互通（已纳入京港澳高速改扩建工程），向西经***市***区，***市***市，***市，***市，***市***区、***区，***市***市、***区、***区，止于高家店枢纽互通，主线全长约265.7公里，同步建设宜昌联络线约4.8公里。另设三伏潭互通连接线1.4公里，毛嘴互通连接线1.6公里，七星台互通连接线2.3公里。该项目主线、联络线采用“两侧拼宽为主，局部单侧加宽”的方式进行改扩建，采用设计速度120公里小时、整***路基宽度42米的双向***道高***路标准。三伏潭互通连接线采用二***路标准，设计速度60公里小时，路基宽度12米；毛嘴互通连接线采用一***路，设计速度80公里小时，路基宽度25.5米；七星台互通连接线采用一***路标准，设计速度60公里小时，路基宽度20米。技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的相关规定执行。全线改扩建后共设置27处互通立交。同步建设19***道收费站、1处主线收费站、5处***区、2处***区、3处养***区、3处监控管理分中心，以及必要的交通工程和沿线设施，项目建设总投资估算约***元。实际建设规模以相关主管部门批复的为准。招标范围: *** 工期: 资质要求企业资质: 土地规划（或国土空间规划）乙级及以上资质证书。具备有效的乙级及以上测绘资质具备有效的土地规划（或国土空间规划）乙级及以上人员资质: ）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩不予考虑。业绩资格: 3、投标人应同时提供：合同协议书和发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩 5、如近年来，投标人法人机构***，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，***，其业绩仅以其名义签署的合同计算，***业绩均不予考虑。***，其业绩（3）投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，业绩证明材料能完整反映出资格审查条件（主要人员要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩 2、投标人应同时提供：合同协议书和发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩 4、如近年来，投标人法人机构***，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，***，其业绩仅以其名义签署的合同计算，***业绩均不予考虑。***，其业绩 3、投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，业绩证明材料能完整反映出资格审查条件（主要人员要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩企业信用等级: （1）在国家企业信用信息公示系统（../）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（../）中被列入失信被执行人名单；近三年内有行贿犯罪行为的；（本表中“近三年”是从指******月***日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。）（4）其他在“信用中国”网站（../）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。（1）在国家企业信用信息公示系统（http***失信企业名单的；（4）其他在“信用中国”网站（http***主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。公告正文【汉宜高***路】沪渝高***路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段招标公告【汉宜高***路】沪渝高***路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段招标公告发布时间：2024-10-30沪渝高***路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地报批咨询HYYDBP-1标段、HYYDBP-2标段、HYYDBP-3标段招标公告招标编号***1、HBSJ-202408GL-***2、HBSJ-202408GL-***31.招标条件沪渝高***路武汉至宜昌段改扩建工程（以下简称“本项目”）已由***省发展和改革委员会以《省发改委关于沪渝高***路武汉至宜昌段改扩建工程项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2024〕361号）批准建设，建设资金来自企业投资和国内银行贷款，资金已落实。本项目的建设用地报批咨询（以下简称“本招标项目”）已具备招标条件，***，***。现对本招标项目进行公开招标，并对投标人进行资格后审。2.项目概况与招标范围2.1项目概况建设地点：***市、***市、***市、***市、***市、***市。建设规模：本***路线起于***市***区***街道，对接武汉西枢纽互通（已纳入京港澳高速改扩建工程），向西经***市***区，***市***市，***市，***市，***市***区、***区，***市***市、***区、***区，止于高家店枢纽互通，主线全长约265.7公里，同步建设宜昌联络线约4.8公里。另设三伏潭互通连接线1.4公里，毛嘴互通连接线1.6公里，七星台互通连接线2.3公里。该项目主线、联络线采用“两侧拼宽为主，局部单侧加宽”的方式进行改扩建，采用设计速度120公里/小时、整***路基宽度42米的双向***道高***路标准。三伏潭互通连接线采用二***路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米；毛嘴互通连接线采用一***路，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米；七星台互通连接线采用一***路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度20米。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的相关规定执行。全线改扩建后共设置27处互通立交。同步建设19***道收费站、1处主线收费站、5处***区、2处***区、3处养***区、3处监控管理分中心，以及必要的交通工程和沿线设施，项目建设总投资估算约***元。实际建设规模以相关主管部门批复的为准。其他：既有项目建设概况：沪渝高***路武汉西至宜昌段起始于武汉西枢纽，经过***市***区，***市***市，***市，***市，***市***区、***区，***市***市、***区、伍***区、***区，止于***市伍***区高家店枢纽互通（沪渝高速与鸦猇高速交叉点），里程长度约为265.7公里，高家店枢纽互通往西设置连接线，连接宜昌收费站后，总里程长约为270公里。公路为双向***道，全封闭的高***路，路面设计为水泥混***路面，全线于***完成沥青混***路面加铺。2.2招标范围招标范围：本次招标划分3个标段，标段号为HYYDBP-1标段、HYYDBP-2标段、HYYDBP-3标段。HYYDBP-1标段（***区、***市、***市）主要服务内容包括但不限于：（1）协助业主单位***；（2）涉及项目请示文件、方案和说明等相关文书的审查、申报工作，并提供相关政策咨询服务；（3）完成本标段（除***区外）范围内项目报批所需的基本农田补划方案、用地踏勘论证报告编制；（4）办理项目建设用地手续等工作，协调、跟踪逐级审批进度，最终取得自然资源部门批复文件；（5）其他与用地报批有关后续服务（如因设计变更导致的土地补征的组卷报批（如有）等）。HYYDBP-2标段（***市、***区、***区、***区）主要服务内容包括但不限于：（1）协助业主单位***；（2）涉及项目请示文件、方案和说明等相关文书的审查、申报工作，并提供相关政策咨询服务；（3）完成本标段项目报批所需的基本农田补划方案、用地踏勘论证报告编制；（4）办理项目建设用地手续等工作，协调、跟踪逐级审批进度，最终取得自然资源部门批复文件；（5）其他与用地报批有关后续服务（如因设计变更导致的土地补征的组卷报批（如有）等）。HYYDBP-3标段（***市、***区、伍***区、***区）主要服务内容包括但不限于：（1）协助业主单位***；（2）涉及项目请示文件、方案和说明等相关文书的审查、申报工作，并提供相关政策咨询服务；（3）完成本标段项目报批所需的基本农田补划方案、用地踏勘论证报告编制；（4）办理项目建设用地手续等工作，协调、跟踪逐级审批进度，最终取得自然资源部门批复文件；（5）其他与用地报批有关后续服务（如因设计变更导致的土地补征的组卷报批（如有）等）。标段划分：本次招标划分3个标段，标段名称***HYYDBP-1标段、HYYDBP-2标段、HYYDBP-3标段，标段划分情况见招标公告附表标段划分表。计划工期：***日历天，计划开工日期2024-12-1合同估算价***BP-1标段合同估***元；HYYDBP-2标段合同估***元；HYYDBP-3标段合同估算价***。2.3其他：计划工期指服务期限。预计服务开始时间为：******月（具体服务期开始时间以招标人通知为准），至本项目正式用地批复之日止，各项工作时间节点须以招标人制定的工作计划为准。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件***。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的3（具体数量）个标段投标且只最多允许中1个标段。同时取得多个标段第一中标候选人资格的投标人，其中标资格的授予将尊重投标人所承诺的优先选择中标标段的原则。同时，该投标人自动放弃剩余标段的中标资格，招标人将在定标环节按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为剩余标段的中标人。3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。3.5本项目属性：3.6其它要求：（1）单位***、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标，否则相关投标均将被否决。（2）投标人同时对多个标段投标的，在相应标段均应上传按招标文件***“优先选择中标标段的承诺函”，且所投所有标段的优先选择中标标段的顺序应保持一致，若投标人在不同标段投标文件中上传的“优先选择中标标段的承诺函”中填写的优先选择中标标段的顺序不一致时，以标段编号***招标文件***4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在***省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：..）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。4.2完成注册登记后，请于******月***日至******月***日24：***时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标。5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间***：******月***日***时***分5.2投标人应当在投标截止时间***，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。6.投标相关事宜招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。7.评标办法本次招标评标办法采用综合评估法。8.发布公告的媒介本次招标公告同时在***省公共资源交易电子服务系统（网址：..）、***省交通运输厅网站（..））、湖北交投电子采购平台（../）（发布公告的媒介名称）上发布。9.联系方式招标人:***代理机构:***地址:***市沪渝高***路G50排湖收费站地址:***市***区***路160号武***市广场A座19层邮编:433004邮编:430030联系人:***:肖聪电话:***电话***年***月***日附录:附录1资格审查条件（资质最低要求）标段号资质等级要求HYYDBP-1~HYYDBP-3同时具备：1、有效的企业法人营业执照或事业单位***；2、有效的乙级及以上测绘资质证书；3、有效的土地规划（或国土空间规划）乙级及以上资质证书。注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。2、证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位***）、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构***、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）。3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位***）和资质证书的变更记录扫描件。4、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。附录2资格审查条件（业绩最低要求）标段号业绩要求HYYDBP-1~HYYDBP-3近5年独立完成过1个线性工程的建设用地咨询工作。注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。2、投标人应同时提供：合同协议书和发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。3、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指******月***日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。4、如近年来，投标人法人机构***，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，***，其业绩仅以其名义签署的合同计算，***业绩均不予考虑。***，***的名义计算。5、本项目中的“线性工程”指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线***道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。6、投标人以任何联合体形式完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求；投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。附录3资格审查条件（信誉最低要求）标段号信誉要求HYYDBP-1~HYYDBP-31、投标人没有被责令停业，财产被接管、破产状态。2、投标人没***省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取***省级***市场投标资格或禁止进入湖***路***市场的处罚且处于有效期内。3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（../）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（../）中被列入失信被执行人名单；（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（../）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。注：1、本表中“近三年”是指从******月***日至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准；2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。附录4资格审查条件（主要人员最低要求）标段号人员最低数量最低资质要求HYYDBP-1~HYYDBP-3项目负责人1同时满足：1、中级技术职称；2、近5年作为项目负责人或技术负责人完成过1个线性工程项目建设用地咨询服务工作。技术负责人1同时满足：1、中级技术职称；2、近5年作为技术负责人完成过1个线性工程项目建设用地咨询服务工作。注:1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。2、主要人员应提供身份证、职称证等资格审查条件要求的证书扫描件；3、投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，业绩证明材料能完整反映出资格审查条件（主要人员要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩不予考虑。4、项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构*********月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件；5、业绩认定时间要求：近5年指******月***日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。6、本项目中的线性工程指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线***道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”、“拟委任的技术负责人简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。附录5重大偏差一览表序号评审标准评审因素重大偏差认定标准1形式评审内容多标段投标投标人参加了两个及以上标段投标的，但在本标段投标文件中未提交按招标文件***《优先选择中标标段的承诺函》。2投标文件投标文件不能正常打开3投标人名称***：投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照（或事业单位***）投标人名称、资质证书投标人名称***，不一致时需提供相关部门的合法批件4投标文件的签署投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位***；（2）投标函未使用CA数字证书加盖单位***；（3）投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。注：投标函附录可不签字盖章。5投标文件组成部分投标文件缺少以下任一项内容：投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价***人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的技术负责人资历表、技术建议书、优先选择中标标段的承诺函（仅对一个标段进行投标时无须提供）。注：①招标文件***，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。6联合体投标人以联合体形式投标7报价***标文件有两个及以上的报价***中的大写报价***函中的报价***格式中投标报价***不一致8资格评审内容营业执照（或事业单位***）（1）投标人是企业法人的，未提供营业执照或提供的营业执照无效；（2）投标人是事业单位***，未提供事业单位***。9基本账户开户证明采用现金方式递交投标保证金的，至少提供以下材料之一，否则属于重大偏差：（1）有效的基本账户开户许可证；（2）基本存款账户信息。10资质要求投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：1、具备有效的企业法人营业执照或事业单位***；2、具备有效的乙级及以上测绘资质证书；3、具备有效的土地规划（或国土空间规划）乙级及以上资质证书。4、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。5、证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位***）、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构***、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）。6、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位***）和资质证书的变更记录扫描件。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。11业绩要求投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：1、近5年独立完成过1个线性工程的建设用地咨询工作。2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”，并在本表后附相应证明材料。3、投标人应同时提供：合同协议书和发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。4、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指******月***日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。5、如近年来，投标人法人机构***，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，***，其业绩仅以其名义签署的合同计算，***业绩均不予考虑。***，***的名义计算。6、投标人以任何联合体形式完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求；投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。7、本项目中的“线性工程”指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线***道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。12信誉要求投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；2、投标人没***省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取***省级***市场投标资格或禁止进入湖***路***市场的处罚且处于有效期内；3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http***失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（../）中被列入失信被执行人名单；（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（本表中“近三年”是从指******月***日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。）（4）其他在“信用中国”网站（http***主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。4、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。13主要人员资格要求1、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：1）中级技术职称；2）近5年作为项目负责人或技术负责人完成过1个线性工程项目建设用地咨询服务工作。（2）技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：1）中级技术职称；2）近5年作为技术负责人完成过1个线性工程项目建设用地咨询服务工作。2、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。（2）投标人应提供拟委任的主要人员的身份证、职称证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。（3）投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，业绩证明材料能完整反映出资格审查条件（主要人员要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩不予考虑。（4）项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构*********月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件；（5）业绩认定时间要求：近5年是指******月***日至投标截止日前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。（6）本项目中的“线性工程”指的***路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线***道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。14投标人身份投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位***；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构***；（8）与本标段的代建人或招标代理机构***；（9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。15响应性评审内容服务期限投标函未填写服务期限或填写的服务期限超过招标文件***16投标价***现以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人的投标报价***修正后的投标报价***过本标段（包）最高投标限价***的分项报价***算术错误修正后的分项报价***过相应的分项限价***投标保证金采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；（2）投标保证金未在投标截止时间***。采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号***息不符合招标文件***；（2）在投标截止时间***。18投标人不得存在的其他情形投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）不同投标人的电子投标文件经***省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。附表标段划分表序号标段号桩号，里程1HYYDBP-1K911+300～K1022+873，111.573km。（***区、***市、***市）2HYYDBP-2K1022+873～K1120+170，97.297km。（***市、***区、***区、***区）3HYYDBP-3K1120+170～K1181+466，61.296km。（***市、***区、伍***区、***区）注：具体桩号以施工图设计批复文件为准。备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件***。

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：【汉宜高速公路】沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程通信线路迁改施工图勘察设计HYTXSJ-1标段招标公告
下一篇：【汉宜高速公路】沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程通信线路迁改施工图勘察设计HYTXSJ-5标段招标公告

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目