长三角（苏州）国际会展中心苏州国际会展中心地下空间配套工程施工项目招标公告-中项网

【江苏,苏州市】长三角（苏州）国际会展中心苏州国际会展中心地下空间配套工程施工项目招标公告

标签：招标公告江苏长三角（苏州）国际会展中心苏州国际会展中心地下空间配套工程施工项目招标公告苏州国际会展集团有限公司招标信息招标采购

发布时间： 2024-11-15

发布时间	2024-11-15	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

长三角（苏州）国际会展中心（项目名称）苏州国际会展中心地下空间配套工程施工项目标段施工招标公告 1．招标条件本招标项目长三角（苏州）国际会展中心（项目名称）已由 ***市数据局（项目审批、核准或备案机关名称）以 ***省投资项目备案证（苏数据备〔2024〕45号）（批文名称******，***。项目已具备招标条件，现对该项目苏州国际会展中心地下空间配套工程（标段）的施工进行公开招标。 2．项目概况与招标范围 2.1本次招标项目的建设地点：***市***区 2.2建设规模：苏州国际会展中心地下空间配套工程即苏***道交通10号线(苏虞张段)苏州国际会展中心站位于漕***道与规划如***路之间，G524西侧约350M，南北敷设，为地下两层岛式车站，主体长约531M，宽约22M。（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等） 2.3标段划分标段编号**** 定额工期（日历天）招标工期（日历天） N***02 苏州国际会展中心地下空间配套工程施工项目苏州国际会展中心站土建施工 55691 / 546 2.4其他: / 。 3．申请人资格要求 3.1资质条件：投标人须***市政公用工程施工总承包一级及以上（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2业绩要求：是否有此类要求：是□否 □投标人项目负责人承担过类似工程； ******月***日至今（以竣工验收证明时间为准）承担过国***市轨道交通地下两层及以上车站施工项目的项目负责人（项目经理）或项目副经理或项目总工（项目技术负责人）（此业绩必须为项目负责人在投标单位***）工程；类似工程认定标准： □类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明的原件扫描件，施工合同证明材料还需提供***省***市场监管与诚信信息一体化平台或全国***市场监管公共服务平台相应查询网页截图。类似工程的认定以合同及竣工验收证明为准，若合同及竣工验收证明无法体现相关内容则可提供业主证明材料加以佐证。 3.3项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须具***路工程一级，或建筑工程一级，或市政公用工程一级注册建造师（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位***。（同时在两个及以上单位***（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。） □***担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；***董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点***。 3.4财务要求：/ 。 3.5信誉要求：/ 。 3.6其他要求: （1）具有独立订立合同的能力。（2）投标人具有建设主管部门颁发的安全生产许可证。（3）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。（4）投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。（5）根据《***市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集[2023]68号）规定被拒绝投标。（6）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（www***）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。（7）本项目执行“苏建招办〔2022〕2号文”，投标人在投标文件递交截止时间***，招标文件***。（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额***判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额***）的；法定代表人（联合体投标的，指各方法定代表人）有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额***判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额***）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。（9）其它明确事项： 1、本项目***市住房城乡建设局关于公布最新的***市建筑业企业投标行为考评结果的通知。 2、本工程执行《住房和城乡建设部办公厅关于在部***区启用一级建造师电子注册证书的通知》（***市〔2021〕25号）。 3、本项目招标采用电子招投标模式，投标人应当使用“招投标文件制作软件”制作完整的投标文件，并上传交易平台，不接受书面递交文件。请各投标人提前完成企业信息、业绩和奖项（如有）等材料的录入工作，以免影响后续投标工作。《关于***市公共资源交易一体化平台（建设工程）上线运行的预通知》http***:8086/ztzl/028001/***/1653e742-fce0-4d2e-9f46-f1cedcf781ce.html 4、特别提醒：供应商参与苏***道交通项目均需在资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏***道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http***com/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏***道交通资源交易平台操作手册--供应商》。 5、对于有控股关系或者隶属关系的单位***。一家单位（***为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，***通过资格审查有多个投标人且均无意向退出，***所有投标人资格审查均按不通过认定。注：***的界定：如为央企，***；如为其他企业，***。 6、本项目采用评定分离办法，由评标委员会推荐N名不排序的中标候选人进入定标程序（有效投标不超过3家时，不再采用评定“评定分离”确定中标人；有效投标为4～6家时，由评标委员会根据最终得分排名推荐3名中标候选人；有效投标大于6家时，由评标委员会根据最终得分排名推荐5名中标候选人。有效投标人指第二阶段初步评审合格的投标人），最终由招标人采用票决法确定拟中标人。本工程不接受最新年度***市建筑施工企业综合考评等级为C类投标人参与投标。 □近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的； □近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； □近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所***省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； □近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价***履约评价***单如下：本工程不接受处于违反投标保证信用承诺行为信息公布期内的企业参与投标。 3.7本次招标不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：/。 4.招标文件*** 4.1招标文件***：******月***日***时***分至******月***日***时***分； 4.2招标文件***：潜在投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取； 5.投标文件的递交 5.1投标截止时间*** ：******月***日***时***分。 5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 6.其它需要明确的事项： 6.1本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：***市公共资源交易平台。 6.2各投标人均可就本招标项目上述标段中的1（具体数量）个标段投标，投标人最多只允许中标1个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，招标人按下列原则推荐中标候选人： □按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 □按照标段最高投标限价***，投标人在最高投标限价***为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 □ 。 7.评标方法本次招标采用综合评估法 □经评审的最低投标价***低价***附件。是否采用评定分离：是 □否。 8.发布公告的媒介本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、***市公共资源交易网“http***om.cn:8086/”、苏***道交通网“http***om”（发布公告的媒介名称）上发布。 9.招标人信用承诺书本次招标项目招标人信用承诺详见附件。 10.监管部门 ***市***区招标投标管理服务中心。 11.联系方式招标人： *** 招标代理机构： *** 地址：地址： ***市干***路668号邮编：邮编：联系人：卢毅联系人：彭汉杰、郑俊电话：***电话：***传真：传真：电子邮件：电子邮件： zhaobiaobu@sz-mtr.com 网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号： ******月***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：涟水县祥瑞四期安置小区项目祥瑞四期安置小区配电及接入EPC工程总承包招标公告
下一篇：英山县2025年老旧小区改造项目（老城区片区）EPC总承包英山县2025年老旧小区改造项目（老城区片区）EPC总承包(HBYS-202411SZ-017001001)招标公告

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目