广州局集团公司广州工程建设指挥部汾江路立交工程（涉铁部分）和东鄱路北延线工程（张槎路至工业路）涉铁部分工程工程总承包公开招标公告-中项网

【广东,佛山市】广州局集团公司广州工程建设指挥部汾江路立交工程（涉铁部分）和东鄱路北延线工程（张槎路至工业路）涉铁部分工程工程总承包公开招标公告

标签：招标公告广东广州局集团公司广州工程建设指挥部汾江路立交工程（涉铁部分）和东鄱路北延线工程（张槎路至工业路）涉铁部分工程工程总承包公开招标公告中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部招标信息招标采购

发布时间： 2024-11-19

发布时间	2024-11-19	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	招标机构/单位/公司	立即查看
填报单位	立即查看	代理机构联系人	立即查看
设备词	立即查看	招标编号	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招标公告详情

***广州工程建设指挥部***路立交工程（涉铁部分）和***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分工程工程总承包公开招标公告招标编号***条件 ***路立交工程根据《***市***区发展和改革局关于***路立交工程可行性研究报告的批复》（禅发改投审〔2024〕20号）批准同意立项，***。 ***路北延线工程（***路至***路）根据《***市发展和改革局关于***路北延线工程（***路至***路）可行性研究报告的批复》（佛发改投审〔2024〕13号）批准同意立项，***。根据《***路立交工程、***路（汾***路至***路）道路工程、工***道-***路涉铁慢***道工程(涉铁部分)委托代建合同》（广湛代建〔2024〕-01号）、《***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分委托代建合同》（广湛代建〔2024〕-02号），***路立交工程（涉铁部分）和***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分两个项目委托广州工程建设指挥部代为建设。根据《***市***区交通运输局关于***路立交工程、工***道-***路涉铁慢***道工程、***路（汾***路至***路）道路工程招标投标监管事宜的函》、《***市交通运输局关于***路北延线工程（***路至***路）涉铁段委托招标投标监督事宜的函》，***进行监管。根据《关于***路立交工程及***路北延线涉铁工程2个项目合并招标的复函》、《***关于***路北延线工程（***路至***路）项目合并招标的复函》，同意上述2个项目一并招标。建设资金来源为财政资金。资金已落实。***广州工程建设指挥部。。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 建设地点：***省***市 2.2 建设规模：（一）***路立交工程（涉铁部分） 1.工程概况 ***路立交工程位于于***市***区***街道，路线呈南北走向，起点位于***路-***路平交口，起点桩号 K0+512.582，往北依次跨越广***路（已停运）、在建广湛高铁，终于***路平交口附近，终点桩号 K1+095。路线全长 0.582km，双向***道，采用一***路标准兼***市道路功能，设计速度采用 60km/h，沥***路面结构。设置桥梁 290m/1 座、天桥 395m/4 座、2 处大型平面交叉。其中桥梁为***路高架桥，该桥跨越现状桥下***道、广湛高铁等，桥梁中心桩号为K0+756.8，桥跨方案：左幅共4 联：3x30+3x25+(19+25+25)+2x25m，右幅共4 联：3x30+3x25+(25+25+19)+2x25m。桥宽：33.6/38.6/45.6m。本次招标范围为涉铁部分，其主要内容为：***路高架桥（里程范围 K0+611.6～K0+901.6，长 290m）及附着在桥梁上的构件（***路灯、标志、桥面排水、伸缩装置、桥梁景观装饰、涂装等）、天桥395m/4 座、起终点平交口之间的***道路、预制梁场和钢筋加工厂等；（二）***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分 1.工程概况上跨广湛高铁立交桥位于***市***区，为***路北延线工程（***路至***路）跨越待建广湛高铁佛山站***区的控制性节点。桥址位于待建广湛高铁佛山站西侧，距离该站中心约300m。桥梁由南向北斜交跨越待建广湛高铁佛山站西侧***区***道和既有广***路***道，其中待建广湛高铁正线I 道为既有广***路***道所在位置。上跨广湛高铁立交桥横向共设置4幅桥，分别***道桥、主线左幅桥、主线右幅桥、RB连接线桥，主线桥长度为202.2m，辅道桥长度为184.8m，RB连接线桥长度为151.5m，建设内容包括桥梁、排水、交安、监控、电气、绿化等。（1）辅道为单幅桥，为3联，跨径布置为：20.1m钢筋混凝土简支箱梁+（2×62）m预应力混凝土T构（现浇）+40.7m预应力砼简支箱梁，桥梁全长184.8米。（2）主线为左右分幅分离式桥，分别为3 联，跨径布置均为：34.6m 预应力砼简支箱梁+（2×68）m预应力砼T构（现浇）+31.6m 预应力砼简支箱梁，桥梁全长202.2米。（3）RB 连接线为单幅桥，为3联，跨径布置为：（30+25）m 预应力混凝土连续现浇箱梁+97.71m 高铁站平台（非本项目设计范围）+36.5m 预应力砼简支现浇箱梁+2×30m 预应力混凝土连续现浇箱梁，桥梁全长151.5米。 2.3技术标准：（一）***路立交工程（涉铁部分）（1）道路等级：一***路标准兼***市道路功能；（2）设计速度：60km/h；（3）车道数：双向***道；（4）车道宽度：3.5m；（5）路基宽度：33.6/33.65/38.6/38.9/44.6/45.6m （6）停车视距：75m；（7）路面类型：沥青混凝土；（8）路面标准轴载：BZZ-100；（9）新建桥涵汽车荷载等级：公路—Ⅰ级；（10）设计洪水频率：1/100；（11）抗震设防烈度：抗震设防烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度 0.1g；（二）***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分（1）桥梁结构设计基准期：100 年；（2）设计安全等级：一级；（3）桥涵设计荷载：公路-Ⅰ级；（4）设计速度：主路60km/h；辅道40km/h，RB 连接线30km/h；（5）***道数：高架***路双向***道，辅道和RB连接线单向***道；（6）地震动峰值加速度：0.10g；（7）路面计算荷载：BZZ-100 型。 2.4计划工期：（一）***路立交工程（涉铁部分）：建设总工期约12个月（含尾工工程），含设计45天。时间开工日期以通知为准。（二）***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分：建设总工期约12个月（含尾工工程），含设计45天。时间开工日期以通知为准。 2.5 招标范围：本次招标范围为***路立交工程（涉铁部分）和***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分的施工图设计、施工图范围内的全部施工内容。。 2.6 标段划分、主要工作内容：本次拟划分为1个标段，标段编号***作内容如下： 2.6.1设计部分设计范围及内容（包括但不限于）：施工图设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。设计其他服务： ①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）； ②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用； ③协助业主和建设管理单位***、各专业报建及深化施工图设计审查等报批报建工作。设计成果文件要求：按发包人要求。 2.6.2施工部分内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位***，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；负责既***路设施设备的监测工作。 2.6.3 成果文件要求：按合同约定条款要求。 2.6.4 其它工作：竣工备案及合同约定的其它工作。 2.7 重点控制工程 2.7.1营业线施工内容根据《国***路局关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《国铁集***路营业线施工管理办法》（铁调〔2021〕160号）、《***关于发布〈***铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号）有关规定，营业线施工情况如下： ***路立交工程及***路北延线涉铁工程两项目收尾工程均影响广湛高铁铺轨工程及广佛段联调联试工作，为高***路营业线III级施工。 2.7.2重难点工程本项目的控制工程及重难点工程为：（1）***路立交工程（涉铁部分）的控制工程及重难点工程为： ①旧桥拆除汾***路***路桥，桥梁全长 401.66m，共 15 跨，主桥为两跨的中承式系杆结构拱桥，结构形式为特殊结构桥梁，属于I类养护，主桥全长81.62m，其跨径为5.14m+39.00m+32.00m+ 5.48m，引桥为13跨预制预应力混凝土空心板梁，跨径为4×16.00m+9×16.24m，其中第6跨上***路干线，桥梁竣工时间为 ******月，设计荷载为汽-20级，挂车-100，桥梁南北纵坡分别为：3.1%、3.3%。因汾***路***路立交桥为I类养护桥梁，依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的桥梁技术状况评定标准，经现场检查，主桥部分结构构件存在损伤，但不影响桥梁安全，故该主桥该桥主桥评定为合格级。因汾***路***路立交桥为I类养护桥梁，依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），根据现场检查，汾***路***路立交桥引桥技术状况指数BCI为72.3，故引桥评定为 C 级。新建广湛高铁D2K21+773处，路基船槽下穿既有汾***路***路立交桥，船槽结构与既有桥桥墩位置***，且现状桥梁底至拟建高铁轨顶标高仅 5.4m，不满足高铁净空至少 7.0m 的要求，因此必须对原跨铁桥进行拆除重建。本桥为两跨连拱结构，连拱效应明显，中间桥墩为桩基础，下部基础较为薄弱，不平衡荷载产生的不平衡推力，将对拱圈及基础的结构安全产生非常大的影响。怎样减小拆除施工过程中不平衡荷载，特别是本桥顶升过程中的不平衡荷载，确保结构安全，是本桥拆除的技术难点和关键所在。而且拱座及拱圈老旧且附近房屋多，无法采用爆破拆除，桥***市中心地带，不得产生粉尘、噪音等污染，拆除工期紧张。 ②施工方案本项目是一项大规模的土建工程，必须建立相应的工程实施和质量保证体系，实行分级负责制。工程实施选择施工设备好、技术力量强，具有高等***路施工经验及相应施工资质的施工单位***；严格作好监理工作，确保工程质量和进度；建设单位***，并建立较为权威、完善的组织管理机构***；本项目作为涉铁改造项目是一项计划性、科学性、技术性较强的工作，因此，对各类工程技术人员必须实行上岗资格证制度。 ③工期要求由于广湛高铁目前已开工建设，本涉铁项目需把握高铁建设“窗口期”，其时间较为紧迫，高铁建成后在高铁上方拆除旧桥更加不具备实施条件；既有桥梁远期有发展成危桥，甚至成为废桥的风险，汾***路将彻底丧失***路的交通功能，且高铁建成后再修建跨高铁主桥，需采用转体施工方案，工程量、占地均较大，实施难度显著增大、费用显著增高。要发挥***路***路交通功能，必须在广湛高铁修建时一并对***路立交进行改造扩容，以缓***区的交通需求，解决桥梁存在的问题及隐患。 ④环保声环境敏感点主要为沿线两侧较密集的***区。路线经过密集***区时，需采取声屏障和隔声窗等措施来降低噪声污染。扩建施工时应采用有效措施，如移动声屏障、严格控制施工时间等措施防止噪音、机械震动对附近居民的影响。施工期对地表水环境的影响主要来自于桥梁基础施工对水体的搅动、各类施工机械产生的含油污水及施工人员的生活污水排放。需落实好环保措施，并加强施工管理，避免含油污水等生产废水及生活污水随意排放，妥善处置桥梁基坑开挖的泥沙，避免施工期对水体造成的污染影响。 ⑤交通疏解本项目位于交通***区域，施工期间的交通疏解组织***区段、路段，根据现场实际情况及工期安排，***区域范围内利用***路网进行分流，尽量减少对现状交通的影响。（2）***路北延线工程（***路至***路）涉铁部分的控制工程及重难点工程为： ①主线桥主跨（2×68）m预应力混凝土T构（现浇）及边跨异性现浇梁、辅道桥主跨（2×62）m预应力混凝土T构（现浇）及边跨异性现浇梁的结构设计； ②高***路范围内桥梁、市政管线与高***路、铁路站房、***市***路的协同设计及施工工作； ③本项目是一项大规模的土建工程，必须建立相应的工程实施和质量保证体系，实行分级负责制。工程实施选择施工设备好、技术力量强，具有高等***路施工经验及相应施工资质的施工单位***；严格作好监理工作，确保工程质量和进度；建设单位***，并建立较为权威、完善的组织管理机构***；本项目作为涉铁改造项目是一项计划性、科学性、技术性较强的工作，因此，对各类工程技术人员必须实行上岗资格证制度； ④由于广湛高铁目前已开工建设，本涉铁项目需把握高铁建设“窗口期”，其时间较为紧迫，高铁建成后再修建跨高铁主桥，需采用转体施工方案，工程量、占地均较大，实施难度显著增大、费用显著增高。 3. 投标人资格要求 3.1 投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。资格要求如下： 3.1.1投标人需同时满足设计、施工资质： ①设计资质：设计须具有工程设计综合资质（甲级）***道行业甲（I）级资质***道行业桥梁工程专业甲级资质。 ②施工资质：满足以下条件之一： A.具***路工程施工总承包特级资质。 B.***市政公用工程施工总承包一级资质***路工程施工总承包一级资质或桥梁专业承包二级资质，并同时具***路工程施工总承包一级资质。具有同专业更高级别资质视为满足要求。 3.2业绩要求：投标人近5年内具有以下业绩 3.2.1投标人联合体中设计单位******市政公用工程***路工程***路工程的设计项目业绩至少1项，并同时完成***路营业线设计业绩至少1项。 3.2.2投标人联合体中施工单位***5年须完***市政公用工程***路工程***路工程施工总价***少1项，并同时具***路营业线施工业绩或其他可以确保营业线施工安全的条件。 3.3项目经理、设计负责人及施工负责人要求： 3.3.1项目经理： ①联合体牵头方具备工程设计资质单位***，项目经理应满足以下要求：取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）；近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的***道德。 ②联合体牵头方为施工资质单位***，项目经理应满足以下要求： ***市政公用工程***路工程***路工程专业一级建造师注册证书，高级工程师及以上职称，10年及***市政公用工程***路工程***路工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构***），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以***路营业线施工管理经验，主管项目技术工作8年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的***道德。 3.3.2设计负责人：具有高级工程师或以上职称，从***路工程***路工***市政公用工程或类似项目设计管理工作至少10年，主管项目设计工作10年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，具有良好的***道德。 3.3.3施工负责人：***市政公用工程***路工程***路工程专业一级建造师注册证书，具有高级工程师或以上职称，8年及以***路工程***路工***市政公用工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构***），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以***路营业线施工管理经验，主管项目技术工作5年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的***道德。 3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位***，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。 3.5 其他要求：投标人未在“信用中国”网站（www***）中被列入失信被执行人名单，未在国家企业信用信息公示系统（www***）中被列入严重违法失信企业名单，未被列***路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理、设计负责人、施工负责人在近3年不曾有行贿犯罪记录。其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格，投标人（承担施工任务的承包方）不存在国铁集团“施工企业信用评价***整改期内”的情形，投标人（承担设计任务的承包方）不存在最近一期国铁集团施工图评价***整改期内的情形。 ***路立交工程（涉铁部分）和***路北延线工程（***路至***路）属***路工程，根据《公路工程设计施工总承包管理办法》(中华人民共和国交通运输部令***第10号）第六条:“总承包单位（包括总承包联合体成员单位，下同）不得是总承包项目的初步设计单位、代建单位、监理单位***”，本招标项目回避***路立交工程（涉铁部分）的初步设计单位：***及其附属单位；回避***路北延线工程（***路至***路）的初步设计单位：***及其附属单位。 4. 招标文件*** 4.1 投标人于******月***日9 时至******月***日***时(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（新建设工程新交易系统）（http***n/），进行线上投标登记获取招标文件，同时将单位***gtsanzu@163.com，此为获取招标文件***。线上申请及电子邮件经招标代理确认后以电子邮件的方式将招标文件***（PDF 版本）发出。投标人在线上投标登记前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http***n）服务指南栏目。 4.2 招标文件****元，采用银行汇款，售后不退。注：① 邮件中须注明联系人、电话（与介绍信一致）及收件电子邮箱。 ② 本次招标文件***，不进行现场发售。 ③ 投标人须在购买招标文件***（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号***人购买招标文件***（http***crmsc.com.cn）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中投标人录入的开票信息开具标书款发票（***信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。招标代理账号如下：户名：*** 开户银行：交通银行北京西单支行账号：*** 5. 投标文件的递交 5.1 递交投标文件的时间为******月***日09 时***分至******月***日***时***分，递交投标文件的截止时间***（投标截止时间***，下同）为******月***日***时***分，地点***（***市***区***路333号）（具体开标室可见交易中心大厅公告牌）。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点******，招标人不予受理。 6. 发布公告的媒体本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网（www***）、中国招标投标公共服务平台（www***）、国铁采购平台（互联网网址http***）上发布，招标公告和公示信息的澄清、改正、补充或调整等在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 7. 联系方式招标人：***广州工程建设指挥部地址：***市***区***街道广***区***路22号嘉星广场21-***楼邮编：510199 联系人：***、刘育初、符自创电话：***；*** 电子邮件：gtgzzhb@163.com 招标代理机构：*** 地址：***市***区凤***街五号院鼎兴大厦A座11层邮编：100071 联系人：***、伍工电话：***505、***957 电子邮箱：gtsanzu@163.com 开户银行：交通银行北京西单支行账号：*** ******月***日

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：广州局集团公司广州工程建设指挥部广湛高铁涉铁代建工程工程总承包公开招标公告
下一篇：广州局集团公司广州工程建设指挥部广湛高铁涉铁代建工程施工监理公开招标公告

招标公告详情

行业导航

热门项目信息

招投标汇总项目