投标邀请书

1. 招标条件

本招标项目 忠门法庭配套工程 已批准建设，项目业主为 ***市***区人民法院 ，建设资金来自 财政拨款 ，招标人为 ***市***区人民法院 ，委托的招标代理单位*** *** 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 邀请 招标 ， 现决定邀请: *** 、 *** 、 *** 3家投标人进行邀请招标，选定承包人。 。

2. 项目概况和招标范围

2.1建设地点: ***市 ；

2.2工程建设规模: 投资额约 31 ；

2.3招标范围和内容: 以施工图纸为准并结合工程预算编制说明 ；

2.4工期要求:总工期: 9 0 个日历天；其中各关键节点的工期要求为: / ；

2.5工程质量要求: 合格 ；

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的具有独立法人的企业。

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位***)； 只有被招标人邀请的投标人才可以参加本招标工程投标。

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非***省***区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业季度信用得分不得低于***分（适用于房屋建***市政基础设施工程总承包项目）；

3.6投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在***省***市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.7投标人不得属于被纳入 ***省建设工程责任主体不良记录“ 质量安全 黑名单” 和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

3.8投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.9本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4. 招标文件***

4.1 招标人自20 21 年 10 月 22 日起在***市***区人民法院网 站 发布 投标邀请书 。

4.2 招标文件***、地点 :20 21 年 10 月 22 日起至20 21 年 10 月 26 日止,上午08:0012:00，下午14:3017:30（北京时间，以下同）。***投标人购买招标文件***、身份证复印件加盖公章；

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法: 随机抽取法 。

6.投标保证金的递交

投标保证金金额*** : 陆 ( ￥ 6 000 ) ， 投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起 60 日历天。 （需密封，递交投标文件的同时向招标人或招标代理提交，招标人不对密封袋的完整性进行核验，投标人对密封完整性自行负责。）

未中标投标人的投标保证金当场退还。中标人的投标保证金应在施工合同备案及交纳履约保证金后退还。

7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间***(投标截止时间***): 202 1 年 11 月 1 日 9 时 3 0 分 ，提交地点***: ***市***区人民法院6层会议室 。

7.2逾期送达的或未送达指定地点***，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

招标人同时在***市***区人民法院网站发布 投标邀请书 。

9 ． 公告其他说明 :

为认真贯彻落***市应对新型冠状病毒的肺炎疫情的指示精神: 参加本项目的招投标人员应佩戴口罩，应于门卫处接受体温检测，无异常状况且体温检测合格后方可进入开标场地，同时服从现场工作人员安排。近***日内有疫情***区接触史、发热、乏力、咳嗽、呼吸不畅等不适症状的人员不得进入开标场地，递交投标文件时需排队递交（间隔1米）。

10．联系方式

招标人: ***市***区人民法院 ；

地址: ***市 ，邮编:351100；

电话: ***018 ，传真: /；

联系人: 邹 先生 。

招标代理机构: *** ；

地址: ***市 ， 邮编: 351100

电话: ***882 传真: / ；

联系人: 王 女士 。