***唐包线、京包客专“三线”建设工程（成本）工程劳务招标采购公告

***唐包线、京包客专“三线”建设工程（成本）工程劳务招标公告

（MTTC-LW-2023-04）

1. 工程概况

1.1 项目简况、建设地点、规模：

项目简况：该工程为***唐包线、京包客专“三线”建设工程（成本）工程。

建设地点：葫芦、八苏木、十八台、卓资山、旗下营、民族、陶卜齐、三道营、察素齐、三卜素、布尔陶亥南。

1.2 主要工程内容和数量，实施范围和内容：

***路大修、给排水系统、新做暖气系统、卫生间大修、厨房大修、窗户大修。工程内容详见施工图。

1.3 计划工期：总工期60天（以合同签订工期为准，除不可抗力因素以外，合同工期不做调整）。

1.4劳务费用及结算方式：项目工程劳务费用按照批复预算及《内蒙古***区建设工程费用定额(20l7届)》为标准进行计算；劳务费用结算期以招标人工程竣工验收后完成竣工结算并本项目工程款到账后为准。

1.5质量目标：

单位***100%，竣工按部颁验收标准。

1.6安全目标：

1.6.1 杜绝行车、人身安全事故。

1.6.2 施工现场做好相应的安全措施，在施工过程中，不影响现场办公环境，每天做到工完料净。

1.6.3 所有施工现场同时开工。

（具体详细要求以双方签订的合同为准）***

2. 对***的资格要求

2.1 投标人须为中华人民共和国依法注册的独立法人，营业执照在有效期内且经营范围符合本次招标要求，具备建筑工程劳务资质。

2.2 近3年（2020年9月至2022年9月）承担过铁路系统内类似规模施工项目业绩不少于2项，熟***路系统办事流程，具备独立完成施工过程各种协议签订、手续办理能力，并在人员、施工机具设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.3 近3年（2020年至2022年）财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产被接管或冻结。

2.4 申请人在2020年9月至2022年9月（近3年）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解际；申请人未在“信用中国”网站（www***）中级人民法院列为失信被执行人；申请人未在国家企业信用信息公示系统（www***）中被列入严重违法失信企业名单；申请人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”；申请人及申请人法定代表人在递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录（通过中国裁判文书网http***t.gov.cn/查询）。申请人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位***。

2.5申请单位***，与该工程设计单位***，或无法律法规等规定的其他利益冲突。

3.申请文件递交

凡有意参与该工程的单位，请于2023年9月1日17：***时至2023年9月2日17:30同招标人（***）递交电子版申请文件，邮箱号hntcheng@126.com，对通过资格审查的申请单位，带正式纸质申请文件（1份），参与摇珠法确定成交候选人，逾期送达或未送达指定地点***。

4.申请文件组成内容:

4.1申请函。

4.2法定代表人身份证明或授权委托书原件。

4.3申请单位***。

4.4经年检的企业法人营业执照、资质证书副本复印件。

4.5申请单位***，财务被接管、冻结、破产状态的声明函；

4.6申请人提供加盖本单位***“中国裁判文书网”对本单位***、拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询结果以及无行贿犯罪书面承诺，承诺书内要明确违约责任。

4.7申请人提供加盖本单位***“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”网页失信记录查询截图。

4.8申请人提供加盖本单位***“国***路局网站”铁路工程建设失信行为“黑名单”结果截图及承诺。

4.9是否响应招标项目相关要求。

4.10 近三年类似项目业绩（与公告一致）

4.11拟投入的主要人员表（附施工员、质检员、安全员资格证书及身份证明）。

4.12财务状况证明资料。

4.13 近三年诉讼或失信行为情况。

4.14 拟投入的主要施工和检测设备表。

4.15施工方案（主要为施工安排，工期、质量、安全目标及保证措施等）。

5. 招标单位***

招 标 人：***

地    址：内蒙古***区呼和***市***区车***街彤欣***区东门。

联 系 人：冯睿哲 

电    话：***852